CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA INTERLIGANDO A COMUNIDADE RIO TATUOCA À RIO MOCONS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 202543630005.
006/2026-SEMOB/PMLA/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
GERSON MONTEIRO CARNEIRO
Autoridade Competente:
Alcides Abreu Barra
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
10/04/2026 às 00:25
Inicio das Propostas
10/04/2026 às 00:30
Limite p/ Impugnações
21/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
21/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
24/04/2026 às 13:59
Abertura das Propostas
24/04/2026 às 14:00
Documentos
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-18:50:44
ETP.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-18:50:44
MAPA COMPARAATIVO DE PREÇOS.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-18:50:44
MAPA DE LOCALIZAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-18:50:44
MAPA DE RISCO.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-18:50:44
MEMORIAL DE CALCULO.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-18:50:44
PLANILHA ORÇAMENTÃRIA ANALITICA.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-18:50:44
PLANTA.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-18:50:44
RELATORIO FOTOGRAFICO.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-18:50:44
TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-18:50:44
EDITAL PASSARELA RIO TATUOCA.pdf
Tipo: Edital
09/04/2026-21:24:52
05 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA - Orçamento Sintético.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-10:31:55
06 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA - Orçamento Analítico.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-10:32:52
07 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA - Memória de Cálculo.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-10:33:14
08 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA - Cronograma.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-10:33:44
09 BDI PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA RIO TATUOCA.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-10:34:29
10 PLANTA BAIXA PONTE TATUOCA.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-10:35:20
COMPOSIÇÃO DE BDI CONSTRUÇÃO DE PONTE RIOS TATUOCA E MOCONS.xlsx
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-10:35:53
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ES - Cronograma.xlsx
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-10:36:46
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ES - Orçamento Analítico (1).xlsx
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-10:38:27
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ES - Orçamento Sintético (1).xlsx
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-10:39:03
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ES - Orçamento Sintético (1).xlsx
Tipo: Outros documentos
22/04/2026-10:39:16
PARECER 023.2026 - PROPOSTA EMPRESA CORRÊA E CORRÊA``.pdf
Tipo: Outros documentos
24/04/2026-16:39:23
PARECER TÉCNICO 026.2026 - ANÁLISE PROPOSTA``.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-16:01:56
PARECER 028.2026 - ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA``.pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-17:44:27
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006 2026 - PASSARELA DA COMUNIDADE RIO TATUOCA.pdf
Tipo: Outros documentos
08/05/2026-11:43:38
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA INTERLIGANDO A COMUNIDADE RIO TATUOCA À RIO MOCONS, ZONA ...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 700.756,91
Melhor lance:
R$ 693.827,56
Unidade:
SVÇ
12/05/2026
12/05/2026 20:12:56 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Alcides Abreu Barra.
12/05/2026 20:11:52 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Alcides Abreu Barra.
08/05/2026
08/05/2026 14:44:55 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/05/2026 14:44:41 | Presidente da Comissão
Senhores, considerando que este certame atendeu todas as exigências do edital e seus anexos. Declaro por encerrado este certame.
08/05/2026 14:43:38 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006 2026 - PASSARELA DA COMUNIDADE RIO TATUOCA.pdf) em 08/05/2026 às 11:43.
08/05/2026 12:47:37 | Presidente da Comissão
Bom dia! Senhores, a sessão está retomada.
07/05/2026
07/05/2026 21:04:56 | Presidente da Comissão
Senhores, o processo continua em analise na Controladoria Interna para analise e parecer. Diante do exposto a sessão será suspensa retornaremos dia 08/05/2026 às 9:30hs.
07/05/2026 17:37:26 | Presidente da Comissão
Boa tarde! Senhores, a sessão está retomada.
06/05/2026
06/05/2026 18:36:06 | Presidente da Comissão
Senhores, o processo continua em analise na Controladoria Interna para analise e parecer. Diante do exposto a sessão será suspensa retornaremos dia 07/05/2026 às 14:00hs.
06/05/2026 18:35:16 | Presidente da Comissão
Boa tarde! Senhores, a sessão está retomada.
06/05/2026 16:40:57 | Presidente da Comissão
Boa tarde! Senhores, a sessão está retomada.
05/05/2026
05/05/2026 20:42:02 | Presidente da Comissão
06/05/2026
05/05/2026 20:41:36 | Presidente da Comissão
Senhores, o processo continua em analise na Controladoria Interna para analise e parecer. Diante do exposto a sessão será suspensa retornaremos dia 06/03/2026 às 13:30hs.
05/05/2026 15:40:05 | Presidente da Comissão
Boa tarde! Senhores, a sessão está retomada.
30/04/2026
30/04/2026 21:04:24 | Presidente da Comissão
Senhores, a sessão será suspensa por hoje e retornaremos em (05/05/2026) a partir das 11h:30m (horário de Brasília).
30/04/2026 21:03:08 | Presidente da Comissão
Senhores, estando o participante habilitado, encaminho o processo para a Controladoria Interna para analise e parecer, reforçamos que todas as exigências do edital foram atendidas, o que garante a conformidade e a transparência deste processo.
30/04/2026 20:45:07 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 30/04/2026 às 17:55.
30/04/2026 20:45:00 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
30/04/2026 20:44:56 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor J LEAO GONCALVES COMERCIO E SERVICOS.
30/04/2026 20:44:27 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER 028.2026 - ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA``.pdf) em 30/04/2026 às 17:44.
30/04/2026 14:49:52 | Presidente da Comissão
Bom dia senhores, a sessão está retomada.
29/04/2026
29/04/2026 18:21:03 | Presidente da Comissão
Senhores, os documentos de qualificação técnica encontram-se no setor de engenharia para análise e parecer, diante do exposto a sessão será suspensa e retornaremos amanhã(30/04/2026), a partir das 11:00h:00m (horário de Brasília).
29/04/2026 18:11:35 | Presidente da Comissão
Boa tarde! Senhores, a sessão está retomada.
28/04/2026
28/04/2026 21:06:25 | Presidente da Comissão
Senhores, os documentos encontram-se em análise, diante do exposto a sessão será suspensa e retornaremos em 29/04/2026, a partir das 14h:00m (horário de Brasília).
28/04/2026 20:05:45 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2026 19:14:35 | Sistema
Motivo: Senhor Licitante, solicito os documentos de Habilitação.
28/04/2026 19:14:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:14 do dia 28/04/2026.
28/04/2026 19:02:29 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 28/04/2026 às 16:12.
28/04/2026 19:02:24 | Sistema
O fornecedor J LEAO GONCALVES COMERCIO E SERVICOS teve sua proposta aceita no item 0001.
28/04/2026 19:01:56 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO 026.2026 - ANÁLISE PROPOSTA``.pdf) em 28/04/2026 às 16:01.
28/04/2026 17:06:41 | Presidente da Comissão
Boa tarde! Senhores, a sessão está retomada.
27/04/2026
27/04/2026 20:56:01 | Presidente da Comissão
Senhores, a proposta reajustada continua no setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras para analise e Parecer Técnico. A sessão será suspensa por hoje e retornaremos em 28/04/2026, a partir das 14h:00m (horário de Brasília).
27/04/2026 15:10:21 | Presidente da Comissão
Senhores, a proposta reajustada será enviada ao setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras para analise e Parecer Técnico.
27/04/2026 14:52:29 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/04/2026 14:42:32 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/04/2026 13:02:06 | Sistema
Motivo: Solicito a Proposta Readequada, conforme edital e anexos.
27/04/2026 13:02:06 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:01 do dia 27/04/2026.
27/04/2026 13:00:19 | Presidente da Comissão
Bom dia senhores, a sessão está retomada.
24/04/2026
24/04/2026 22:20:17 | Presidente da Comissão
Senhores, a sessão será suspensa por hoje e retornaremos em 27/04/2026, a partir das 10:00h (horário de Brasília).
24/04/2026 22:10:01 | F. J LEAO GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Negociação Item 0001: Prezado, após análise orçamentária da execução da obra, verificamos que já estamos no valor limite.
24/04/2026 22:03:32 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 19:13 do dia 24/04/2026.
24/04/2026 22:02:45 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante J LEAO GONCALVES COMERCIO E SERVICOS com lance de R$ 693.827,56.
24/04/2026 22:02:45 | Sistema
Motivo: Licitante desclassificado por não enviar Proposta Reajustada, descumprindo o item 9.4 do edital.
24/04/2026 22:02:45 | Sistema
O fornecedor DOS SANTOS ENGENHARIA, SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
24/04/2026 21:52:51 | F. DOS SANTOS ENGENHARIA, SERVIÇOS E MAT
Documentação Item 0001: Prorrogação em mais 2 (duas) horas
24/04/2026 21:27:22 | F. DOS SANTOS ENGENHARIA, SERVIÇOS E MAT
Documentação Item 0001: Prezada Comissão, dada a complexidade da obra, a empresa DOS SANTOS ENGENHARIA solicita respeitosamente a prorrogação do prazo para envio da proposta de preços, com fulcro nos seguintes preceitos: 1. Princípio da Competitividade e Seleção da Proposta Mais Vantajosa (Art. 5º, Lei 14.133/21): A dilação é necessária para garantir que o orçamento reflita a realidade técnica da zona rural, assegurando uma proposta exequível e vantajosa para a Administração. 2. Direito à Informação e Esclarecimento: Dada a complexidade da logística e dos insumos estruturais, o prazo atual é mínimo para ajuste de todo os itens da planilha. 3. Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade: A prorrogação por visa apenas os ajustes técnicos orçamentários a partir do valor que nós arrematamos a obra, sem prejuízo ao cronograma do órgão. Diante do exposto, requeremos o adiamento da data de envio da proposta para garantir a lisura e a ampla disputa do certame.
24/04/2026 19:53:48 | Sistema
Motivo: Solicito a Proposta Reajustada.
24/04/2026 19:53:48 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:53 do dia 24/04/2026.
24/04/2026 19:50:52 | F. DOS SANTOS ENGENHARIA, SERVIÇOS E MAT
Negociação Item 0001: Estamos no limite máximo permitido
24/04/2026 19:41:52 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:51 do dia 24/04/2026.