Contratação de empresa de engenharia para Execução de Obras de Pavimentação em Concreto Armado, Drenagem Pluvial e Urbanização em Ruas do bairro Francolândia e Morada Nova, núcleo São Félix e Morada Nova no município de Marabá/PA. LOTE TC-05
90020/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
GEORGETON RODRIGUES DE MORAIS
Autoridade Competente:
CLEVERLAND CARVALHO DE ARAÚJO
Apoio:
ANA PAULA DA CRUZ LIMA, GEORGETON RODRIGUES DE MORAIS
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
09/04/2026 às 21:17
Inicio das Propostas
10/04/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
28/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
28/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
30/04/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
30/04/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL E ANEXOS - CP 90020.zip
Tipo: Edital
09/04/2026-18:13:52
Esclarecimentos - Esclarecimentos CONCORRENCIA 90020-26.pdf
Tipo: Documento Anexo
15/04/2026-15:12:36
Esclarecimentos - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1).pdf
Tipo: Documento Anexo
23/04/2026-08:43:37
Resposta de Esclarecimento - SEI_1814350_Despacho_Geral - Resposta.pdf
Tipo: Documento Anexo
23/04/2026-09:06:34
Resposta de Esclarecimento - SEI_1834481_Resposta_a_pedido_de_esclarecimento - Agente.pdf
Tipo: Documento Anexo
24/04/2026-18:00:30
NOTA TÉCNICA e ACERVO - 101.pdf
Tipo: Outros documentos
21/05/2026-10:17:52
SEI_1961246_Nota_Tecnica_109 - Proposta.pdf
Tipo: Outros documentos
22/05/2026-15:53:52
SEI_2072905_Analise_e_Julgamento CONSMARA - Agente.pdf
Tipo: Outros documentos
18/06/2026-11:08:06
SEI_2072866_Analise_e_Julgamento JRK - Agente.pdf
Tipo: Outros documentos
18/06/2026-11:09:04
SEI_2072816_Analise_e_Julgamento A&L - Agente.pdf
Tipo: Outros documentos
18/06/2026-11:09:35
SEI_2072776_Analise_e_Julgamento JM - Agente.pdf
Tipo: Outros documentos
18/06/2026-11:10:04
SEI_2072866_Analise_e_Julgamento JRK - Agente - Ass.pdf
Tipo: Outros documentos
19/06/2026-11:22:07
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - JRK CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - CONSMARA ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa de engenharia para Execução de Obras de Pavimentação em Concreto Armado, Dren...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 17.765.501,75
Melhor lance
R$ 17.232.536,69
Unidade:
UN
06/07/2026
06/07/2026 19:43:33 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por CLEVERLAND CARVALHO DE ARAÚJO.
06/07/2026 19:43:20 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por CLEVERLAND CARVALHO DE ARAÚJO.
30/06/2026
30/06/2026 20:29:58 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/06/2026
23/06/2026 15:50:53 | Sistema
Justificativa: Informa-se que os fundamentos que ensejaram o indeferimento do recurso administrativo encontram-se devidamente consignados na decisão correspondente, a qual foi anexada à plataforma para conhecimento dos interessados.
23/06/2026 15:50:53 | Sistema
CLEVERLAND CARVALHO DE ARAÚJO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
23/06/2026 15:50:20 | Sistema
Justificativa: Informa-se que os fundamentos que ensejaram o indeferimento do recurso administrativo encontram-se devidamente consignados na decisão correspondente, a qual foi anexada à plataforma para conhecimento dos interessados.
23/06/2026 15:50:20 | Sistema
CLEVERLAND CARVALHO DE ARAÚJO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por CONSMARA ENGENHARIA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
23/06/2026 15:49:10 | Sistema
Justificativa: Informa-se que os fundamentos que ensejaram o indeferimento do recurso administrativo encontram-se devidamente consignados na decisão correspondente, a qual foi anexada à plataforma para conhecimento dos interessados.
23/06/2026 15:49:10 | Sistema
CLEVERLAND CARVALHO DE ARAÚJO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por JRK CONSTRUTORA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
23/06/2026 15:46:52 | Sistema
Justificativa: Informa-se que os fundamentos que ensejaram o indeferimento do recurso administrativo encontram-se devidamente consignados na decisão correspondente, a qual foi anexada à plataforma para conhecimento dos interessados.
23/06/2026 15:46:52 | Sistema
CLEVERLAND CARVALHO DE ARAÚJO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
19/06/2026
19/06/2026 14:22:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEI_2072866_Analise_e_Julgamento JRK - Agente - Ass.pdf) em 19/06/2026 às 11:22.
18/06/2026
18/06/2026 14:11:00 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
18/06/2026 14:10:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEI_2072776_Analise_e_Julgamento JM - Agente.pdf) em 18/06/2026 às 11:10.
18/06/2026 14:09:35 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEI_2072816_Analise_e_Julgamento A&L - Agente.pdf) em 18/06/2026 às 11:09.
18/06/2026 14:09:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEI_2072866_Analise_e_Julgamento JRK - Agente.pdf) em 18/06/2026 às 11:09.
18/06/2026 14:08:06 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEI_2072905_Analise_e_Julgamento CONSMARA - Agente.pdf) em 18/06/2026 às 11:08.
01/06/2026
01/06/2026 19:23:42 | Sistema
O fornecedor FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
01/06/2026 19:23:25 | Sistema
O fornecedor FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
01/06/2026 19:23:00 | Sistema
O fornecedor FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
01/06/2026 19:22:31 | Sistema
O fornecedor FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
27/05/2026
27/05/2026 20:35:56 | Sistema
O fornecedor CONSMARA ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
27/05/2026 19:16:02 | Sistema
O fornecedor JRK CONSTRUTORA LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
27/05/2026 13:30:36 | Sistema
O fornecedor JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
25/05/2026
25/05/2026 16:33:36 | Sistema
O fornecedor A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
22/05/2026
22/05/2026 19:12:23 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 27/05/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 01/06/2026 às 23:59.
22/05/2026 19:01:33 | Sistema
O fornecedor CONSMARA ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/05/2026 19:01:16 | Sistema
O fornecedor A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/05/2026 18:59:02 | Sistema
O fornecedor JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/05/2026 18:58:23 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/05/2026 às 16:08.
22/05/2026 18:58:03 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
22/05/2026 18:57:40 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI.
22/05/2026 18:55:53 | Agente de Contratação
Acompanhem!
22/05/2026 18:55:47 | Agente de Contratação
A proposta foi aprovada pela equipe técnica de engenharia da SEVOP, e será realizada a classificação no sistema.
22/05/2026 18:53:52 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEI_1961246_Nota_Tecnica_109 - Proposta.pdf) em 22/05/2026 às 15:53.
22/05/2026 18:51:48 | Agente de Contratação
Senhores, recebemos a Nota Técnica de análise da proposta da FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
22/05/2026 18:14:29 | Agente de Contratação
Aguardem enquanto verificamos a análise da proposta em julgamento.
22/05/2026 18:09:20 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, Boa Tarde!
21/05/2026
21/05/2026 18:22:17 | Agente de Contratação
Boa Tarde e até amanhã!
21/05/2026 18:22:04 | Agente de Contratação
Estejam logados nesse horário!
21/05/2026 18:21:51 | Agente de Contratação
Portanto, enquanto a proposta está sedo analisada não movimentaremos as ações e retornaremos as 15:00Hs de amanhã 22/05/2026.
21/05/2026 18:20:31 | Agente de Contratação
Senhores, recebemos os arquivos da proposta da empresa FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, os quais serão encaminhados a equipe técnica de engenharia da SEVOP para análise e emissão de Nota Tècnica.
21/05/2026 17:47:19 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/05/2026 15:20:47 | Agente de Contratação
Fiquem atentos!
21/05/2026 15:20:31 | Agente de Contratação
Entendido. Conforme solicitado, será acrescido prazo para envio dos anexos por igual período, ao término do primeiro prazo.
21/05/2026 15:18:48 | F. FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Documentação Item 0001: Boa tarde, Sr Agente de Contratações, conforme previsão de edital, peço a prorrogação do prazo de apresentação da proposta
21/05/2026 15:18:07 | Sistema
Motivo: A licitante é a primeira colocada na ordem de classificação, portanto, encaminhar proposta readequada ao último valor proposto (completa), conforme as exigências do edital de licitação.
21/05/2026 15:18:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 21/05/2026.
21/05/2026 15:12:34 | F. FGS CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Negociação Item 0001: Boa tarde, Sr Agente de Contratações, conforme previsão de edital, peço a prorrogação do prazo de apresentação da proposta
21/05/2026 15:11:51 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 21/05/2026 às 12:15.