Contratação de empresa para execução da obra de construção de Creche Pré-Escola - Tipo I no município de Colider/MT.
001/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ANA PAULA ZAMONER
Autoridade Competente:
RODRIGO LUIZ BENASSI
Apoio:
NAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA, PRESCILA LANG DE MORAES
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
14/04/2025 às 11:11
Inicio das Propostas
14/04/2025 às 11:30
Limite p/ Impugnações
30/04/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
30/04/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
05/05/2025 às 11:29
Abertura das Propostas
05/05/2025 às 11:30
Documentos
7 - EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA 001-2025.doc
Tipo: Edital
14/04/2025-08:00:45
20250220_COLIDER_ORÇ_RV00_CONST.-CRECHE-FNDE-TIPO1.xlsm
Tipo: Edital
14/04/2025-08:00:45
20250214_COLIDER_ORÇ_RV00_CONST.-CRECHE-FNDE-TIPO1-COMP..xlsm
Tipo: Edital
14/04/2025-08:00:45
20250220_COLIDER_ORÇ_RV00_CONST.-CRECHE-FNDE-TIPO1 - PLE.xlsm
Tipo: Edital
14/04/2025-08:00:45
NOTA INFORMATIVA - CONCORRÊNCIA 001-2025.pdf
Tipo: Edital
14/04/2025-08:00:45
Parecer Técnico Orçamentário 01 - Obra creche FNDE - Tipo I.pdf
Tipo: Outros documentos
09/05/2025-18:14:53
Parecer Técnico Orçamentário 02 - Obra creche FNDE - Tipo I.pdf
Tipo: Outros documentos
09/05/2025-18:15:08
Email da empresa Eduardo 2º colocada pedindo desistência 24_07_25.pdf
Tipo: Outros documentos
24/07/2025-14:52:38
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução da Obra de Construção de Creche Pré-Escola - Tipo I no Município de Colider/MT
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 6.050.254,41
Melhor lance
R$ 5.884.086,23
Unidade:
SVÇ
30/07/2025
30/07/2025 18:10:19 | Sistema
O item 0001 foi homologado por RODRIGO LUIZ BENASSI.
30/07/2025 18:10:12 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por RODRIGO LUIZ BENASSI.
30/07/2025 17:53:07 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor INLASGES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
30/07/2025 17:52:23 | Agente de Contratação
Boa tarde Senhores !!
30/07/2025 14:29:12 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2025 13:28:14 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 5.884.086,23.
30/07/2025 13:26:24 | Sistema
Motivo: Inserir o valor global da proposta de preços corrigida.
30/07/2025 13:26:24 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 13:25:28 | Agente de Contratação
Com base no subitem 12.32. do Edital, em razão da correção do erro de multiplicação do valor com BDI no item 24.17 da Planilha Orçamentária, a empresa INLASGES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA deverá registrar o novo valor global da proposta corrigida no portal, sendo este menor do que o valor do último lance.
30/07/2025 13:20:21 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2025 13:05:22 | Sistema
Motivo: Dá análise da Proposta de Preços e das Planilhas apresentadas pela empresa INLASGES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, verificou-se no item 24.17 da Planilha Orçamentária, que o valor com BDI está com erro de multiplicação. Com base no subitem 13.9. do Edital, erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. Nesse caso a Planilha deverá ser ajustada/corrigida pelo fornecedor, haja vista que não haverá majoração no preço da proposta. Portanto, abro a presente diligência para solicitar a correção dos documentos e que os mesmos sejam anexados dentro do prazo máximo de 02 (duas) horas a partir dessa convocação.
30/07/2025 13:05:22 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 12:36:15 | Agente de Contratação
Bom dia Senhores !!!
29/07/2025
29/07/2025 21:52:28 | Agente de Contratação
Informo que a presente sessão será reaberta amanhã dia 30/07/2025 as 09:30 (horário de Brasília-DF), com abertura de diligência para realizar correções no valor global da proposta de preços e demais Planilhas anexadas.
29/07/2025 21:48:32 | Agente de Contratação
Prezados Senhores, boa noite !!
25/07/2025
25/07/2025 13:47:08 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/07/2025 13:46:24 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/07/2025
24/07/2025 20:00:07 | Sistema
Motivo: Convoco a empresa INLASGES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA a apresentar proposta de preços readequada ao último lance ofertado, juntamente com as planilhas de indicação dos quantitativos e dos custos unitários, do Cronograma Físico-Financeiro, bem como do detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), conforme estabelece os subitens 12.30 e 12.30.1. do Edital, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir desse momento.
24/07/2025 20:00:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/07/2025.
24/07/2025 19:54:03 | Agente de Contratação
Garantia da Proposta aceita.
24/07/2025 19:17:47 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/07/2025 19:06:15 | Sistema
Motivo: Passo a convocar a empresa INLASGES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA a apresentar garantia da proposta de preços, conforme estabelece o subitem 8.2.1., dentro do prazo previsto no subitem 8.2.2. ambos do Edital.
24/07/2025 19:06:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 24/07/2025.
24/07/2025 18:25:54 | F. INLASGES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Negociação Item 0001: Chegamos no nosso melhor preço
24/07/2025 18:08:17 | Agente de Contratação
O prazo para negociação ficará aberto por 30 minutos, favor se manifestar
24/07/2025 18:07:46 | Sistema
Motivo: Objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, solicito o envio de lance, no intuito de melhorar o preço ora proposto.
24/07/2025 18:07:46 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:37 do dia 24/07/2025.
24/07/2025 18:06:07 | Agente de Contratação
Sr. fornecedor INLASGES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, abre-se prazo para a negociação de valores, haja vista que vossa proposta está bem acima das demais empresas melhores classificadas na etapa de lances.
24/07/2025 17:59:35 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante INLASGES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA com lance de R$ 5.884.134,99.
24/07/2025 17:59:35 | Sistema
O fornecedor EDUARDO DA SILVA FERNANDES - PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/07/2025 17:59:35 | Sistema
Motivo: Conforme anexo, a empresa EDUARDO DA SILVA FERNANDES PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO ME, solicitou via email licitacao@colider.mt.gov.br em 24/07/2025 (hoje) as 10:31, a desclassificação de sua proposta de preços, pelos fatos e fundamentos exposto. Decido por acatar a solicitação da empresa e prosseguir com a reclassificação das propostas de preços, convocando as demais licitantes em sua ordem classificatória remanescente.
24/07/2025 17:59:35 | Sistema
O fornecedor EDUARDO DA SILVA FERNANDES - PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO foi inabilitado no processo.
24/07/2025 17:52:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Email da empresa Eduardo 2º colocada pedindo desistência 24_07_25.pdf) em 24/07/2025 às 14:52.
24/07/2025 17:40:44 | Agente de Contratação
a partir de agora daremos prosseguimento nos atos pertinentes a fase classificatória da proposta de preços, em virtude da reclassificação das propostas conforme abaixo descrito
24/07/2025 17:36:43 | Agente de Contratação
Boa tarde Senhores Licitantes !!!
23/07/2025
23/07/2025 20:41:02 | Agente de Contratação
Desde já agradecemos pela atenção e até amanhã!!
23/07/2025 20:40:53 | Agente de Contratação
Estejam conectados na data e horário informados e acompanhem atentamente as mensagens do chat, por onde serão prestadas as devidas informações, registros e deliberações relacionadas ao certame.
23/07/2025 20:39:20 | Agente de Contratação
Desde já fiquem os Senhores NOTIFICADOS, que a presente sessão está reagendada para o dia 24/07/2025 (amanhã) as 14:30 (horário de Brasília-DF).
23/07/2025 20:34:52 | Agente de Contratação
Em razão da EXTINÇÃO UNILATERAL do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 042/2025, firmado com a empresa CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA EPP, pelo descumprimento das normas editalícias e contratuais, especificamente pela ausência da prestação da garantia da execução da obra, informo que o processo será reaberto com a convocação das licitante remanescentes em sua ordem classificatória.
23/07/2025 20:27:54 | Agente de Contratação
Boa tarde Senhores !!!
23/07/2025 20:22:03 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante EDUARDO DA SILVA FERNANDES - PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO com lance de R$ 5.747.741,69.
23/07/2025 20:22:03 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA foi inabilitado para o item 0001 pela autoridade competente.
23/07/2025 20:22:03 | Sistema
Motivo: EXTINÇÃO UNILATERAL do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 042/2025, ante a ausência do cumprimento das normas editalícias e contratuais, especialmente no que se refere a prestação da garantia da execução da obra, reverto o presente ato para que seja dado continuidade do presente certame.
23/07/2025 20:22:03 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA foi inabilitado no processo.
23/07/2025 20:20:17 | Sistema
Motivo: Em razão da EXTINÇÃO UNILATERAL do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 042/2025, ante a ausência do cumprimento das normas editalícias e contratuais, especialmente no que se refere a prestação da garantia da execução da obra, reverto o presente ato para que seja dado continuidade do presente certame.
23/07/2025 20:20:17 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
23/07/2025 20:15:42 | Sistema
Motivo: Em razão da EXTINÇÃO UNILATERAL do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 042/2025, pelo descumprimento das normas editalícias e contratuais por parte da contratada, especialmente quanto a prestação da garantia contratual, reverto o presente ato
23/07/2025 20:15:42 | Sistema
O item 0001 teve a adjudicação revertida por RODRIGO LUIZ BENASSI.
23/07/2025 20:13:28 | Sistema
Motivo: Em razão da EXTINÇÃO UNILATERAL do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 042/2025, em razão do descumprimento das normas editalícias e contratuais pela contratada, especialmente quanto a prestação da garantia contratual, reverto o presente ato.
23/07/2025 20:13:28 | Sistema
O item 0001 teve a homologação revertida por RODRIGO LUIZ BENASSI.