seleção da proposta mais vantajosa para a administração Pública visando a Contratação de empresa para a execução das obras de construção da Unidade de Saúde Básica de Saúde na Rua Beija Flor esquina com Rua dos Rouxinóis, Bairro Jardim dos Pássaros...
1/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Ronilson Freitas de Brandão
Autoridade Competente:
LEOCIR PAULO MONTAGNA
Apoio:
TAMMY ALVES IBANHES
Origem dos Recursos:
Fundo a fundo
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
27/01/2025 às 18:15
Inicio das Propostas
28/01/2025 às 12:00
Limite p/ Impugnações
11/02/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
11/02/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
13/02/2025 às 11:30
Abertura das Propostas
13/02/2025 às 12:00
Documentos
Edital CE 001-2025 -Unidade de Saúde.pdf
Tipo: Edital
27/01/2025-15:14:43
ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
27/01/2025-15:14:43
ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
27/01/2025-15:14:43
ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS.pdf
Tipo: Edital
27/01/2025-15:14:43
MEMORIAL DESCRITIVO UNIFICADO.pdf
Tipo: Edital
27/01/2025-15:14:43
PRANCHAS UNIFICADOS.pdf
Tipo: Edital
27/01/2025-15:14:43
ANEXOS EDITAVEIS.rar
Tipo: Edital
30/01/2025-14:31:26
Fase Preparatória.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2025-15:14:30
Despacho Adjudicação e Homologação - CE 001-2025- construção UBS.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2025-15:14:51
PARECER JURÍDICO.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2025-15:15:05
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
SELEÇAO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA VISANDO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PAR...
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 2.205.035,51
Melhor lance
R$ 1.653.997,13
Unidade:
UN
12/03/2025
12/03/2025 18:15:05 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (PARECER JURÍDICO.pdf) em 12/03/2025 às 15:15.
12/03/2025 18:14:51 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Despacho Adjudicação e Homologação - CE 001-2025- construção UBS.pdf) em 12/03/2025 às 15:14.
12/03/2025 18:14:30 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Fase Preparatória.pdf) em 12/03/2025 às 15:14.
13/02/2025
13/02/2025 17:04:49 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/02/2025 15:07:53 | Sistema
Justificativa: SEM FUNDAMENTAÇÃO
13/02/2025 15:07:53 | Sistema
Intenção: Intenção de recurso
13/02/2025 15:07:53 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/02/2025 15:07:40 | Sistema
Justificativa: SEM FUNDAMENTAÇÃO
13/02/2025 15:07:40 | Sistema
Intenção: Não foi aberto prazo para decorrer da decisão do pregoeiro. De acordo com o decreto 10.204/2019, o art. 26 garante o direito da empresa de recorrer dessa decisão. A ausência de prazo compromete a legalidade do certame.
13/02/2025 15:07:40 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/02/2025 15:07:23 | Sistema
Justificativa: SEM FUNDAMENTAÇÃO
13/02/2025 15:07:23 | Sistema
Intenção: Bom dia! Sr. Agente de Contratação, a empresa PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ:15.463.342/0001-15, manifesta interesse de recurso, com fulcro no Artigo 165, inciso I, alinea b) e c) da Lei nº 14.133/2021, É imperioso ressaltar, que o egrégio Tribunal de Contas da União entende que a intenção de recorrer do licitante não pode ser negada, deve-se dar a oportunidade de apresentar as razões sem julgamento do mérito antecipadamente, conforme ACÓRDÃO Nº 5847/2018 – TCU – 1ª Câmara, Sem mais, esperamos deferimento.
13/02/2025 15:07:23 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/02/2025 15:07:08 | Sistema
Justificativa: SEM FUNDAMENTO
13/02/2025 15:07:08 | Sistema
Intenção: Pelo item .. 10.8-O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem reais). E não tivemos acesso a documentação apresentada pela empresa arrematante.
13/02/2025 15:07:08 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/02/2025 14:45:47 | Sistema
O fornecedor PATTARO & NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/02/2025 14:45:36 | Sistema
O fornecedor R.A AGRO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/02/2025 14:44:55 | Sistema
O fornecedor PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/02/2025 14:42:20 | Sistema
O fornecedor FUTURA CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/02/2025 14:36:49 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 13/02/2025 às 11:50.
13/02/2025 14:34:08 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
13/02/2025 14:34:01 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor DIAS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
13/02/2025 14:10:36 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante DIAS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 1.653.997,13.
13/02/2025 14:10:36 | Sistema
O fornecedor R.A AGRO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
13/02/2025 14:10:36 | Sistema
Motivo: A EMPRESA R.A AGRO LTDA DEIXOU DE APRESENTOU AS SEGUINTES EXIGÊNCIAS DO EDITAL SEGURO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO REGISTRO NO CREA DA EMPRESA E DO PROFICIONAL CAPACIDADE TÉCNICA - ATESTADOS CAPACIDADE ENCONOMICA FINANCEIRO, BALANÇO SEM REGISTRO NA JUNTA
13/02/2025 14:10:36 | Sistema
O fornecedor R.A AGRO LTDA foi desclassificado no processo.
13/02/2025 13:19:06 | Sistema
O fornecedor FUTURA CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/02/2025 13:17:07 | Sistema
O fornecedor PATTARO & NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/02/2025 13:15:47 | Sistema
O fornecedor DIAS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/02/2025 13:15:08 | Sistema
O fornecedor M.C.A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/02/2025 13:14:34 | Sistema
O fornecedor ESCALA ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
13/02/2025 13:10:53 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 13/02/2025 às 10:21.
13/02/2025 13:10:11 | Sistema
O prazo de negociação foi encerrado pelo presidente de comissão.
13/02/2025 13:09:39 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 13/02/2025 às 10:29.
13/02/2025 13:08:51 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
13/02/2025 13:08:51 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante R.A AGRO LTDA - ME com lance de R$ 1.653.887,00.
13/02/2025 13:08:08 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
13/02/2025 13:01:30 | Presidente da Comissão
A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR A OBRA DENTRO DOS PADROES DO PROJETO , SEM CORREÇÕES FINANCEIRAS POR PARTE DO MUNICIPIO
13/02/2025 12:49:44 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 207.100,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
13/02/2025 12:47:31 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/02/2025 12:47:31 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
13/02/2025 12:47:27 | Presidente da Comissão
VALORES OFERTADOS NÃO SERAO CORRIGIDOS POR ERROS NA FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA
13/02/2025 12:46:48 | Presidente da Comissão
A FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA , E VALORES VENCEDORES SERAO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
13/02/2025 12:45:58 | Presidente da Comissão
LEMBRANDO QUE OS RECURSOS FEDERAIS
13/02/2025 12:45:19 | Presidente da Comissão
A SESSAO SERA INICIADA
13/02/2025 12:44:56 | Presidente da Comissão
BOM DIA
13/02/2025 12:44:46 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/02/2025 12:44:46 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/02/2025 12:44:46 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto