Contratação de serviços comuns de engenharia para execução das obras de reforma da cobertura do antigo Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Varginha, localizado na Rua Pres. Antônio Carlos, 356, Centro, Varginha - MG.
87/2025
Informações
Tipo:
Pregão Eletrônico - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Pregoeiro:
Déslei Campos de Castro
Autoridade Competente:
Leonardo Vinhas Ciacci
Apoio:
Daysa de Mendonça Paula
Origem dos Recursos:
-
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
10/09/2025 às 17:01
Inicio das Propostas
11/09/2025 às 11:59
Limite p/ Impugnações
23/09/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
23/09/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
25/09/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
25/09/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL.pdf
Tipo: Edital
10/09/2025-13:27
TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
Tipo: Edital
10/09/2025-13:27
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo: Edital
10/09/2025-13:27
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
10/09/2025-13:27
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Cronograma
10/09/2025-13:27
PLANILHAS, PLANTA E CROQUI.zip
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:41:00
DJI_0230.JPG
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:52:02
DJI_0231.JPG
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:52:25
DJI_0232.JPG
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:52:51
DJI_0233.JPG
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:53:19
DJI_0234.JPG
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:53:39
DJI_0235.JPG
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:54:00
DJI_0236.JPG
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:54:30
DJI_0237.JPG
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:54:51
DJI_0238.JPG
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:55:15
DJI_0239.JPG
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:55:36
DJI_0240.JPG
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:56:03
PARECER PGM RECURSO.pdf
Tipo: Outros documentos
17/10/2025-15:46:04
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - KM - EMPREENDIMENTOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - GLOBAL
21/10/2025
21/10/2025 13:31:12 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Leonardo Vinhas Ciacci.
21/10/2025 13:30:46 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Leonardo Vinhas Ciacci.
21/10/2025 13:28:50 | Sistema
Justificativa: Indeferido pela PGM
21/10/2025 13:28:50 | Sistema
Leonardo Vinhas Ciacci decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por CONSTRUTORA MINAS GERAIS BRASIL, conforme justificativa registrada no sistema.
17/10/2025
17/10/2025 19:04:56 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/10/2025 19:04:43 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
17/10/2025 19:03:29 | Pregoeiro
(CONT. 1) Ltda. Ante o exposto, em observância ao que dispõe o `PAR` 2º do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/21, o Pregoeiro decidiu pela remessa do feito à Autoridade Superior, devidamente instruído, para a competente decisão.
17/10/2025 19:03:29 | Pregoeiro
O Pregoeiro deu a conhecer aos participantes do certame o inteiro teor do recurso mencionado pela empresa Construtora Mineira Brasil Ltda. Saliente-se que, sobrestado o feito, tendo sido assegurada vista imediata dos autos e, ainda, observado o transcurso do prazo legal conforme dispõe o art. 165, `PAR` 4º da Lei Federal nº 14.133/21, a empresa KM Empreendimentos Ltda, apresentou tempestivamente suas contrarrazões. Remetido o feito à Procuradoria-Geral do Município para análise, ressaíram as informações conforme Parecer que ora passa a integrar o presente processo, recomendando o não acolhimento do recurso interposto. Assim o Pregoeiro, com base no parecer jurídico exarado pela Procuradoria-Geral do Município, decidiu por negar provimento ao recurso apresentado pela empresa Construtora Mineira Brasil Ltda; e, por conseguinte, manter a decisão prolatada na Sessão Inaugural, a qual classifica e declara vencedora no presente certame a empresa KM Empreendimentos... (CONTINUA)
17/10/2025 19:00:01 | Pregoeiro
Boa tarde Srs Licitantes. Daremos continuidade ao julgamento do certame.
17/10/2025 18:46:04 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER PGM RECURSO.pdf) em 17/10/2025 às 15:46.
16/10/2025
16/10/2025 18:40:53 | Pregoeiro
Boa tarde Srs Licitantes. Daremos continuidade ao julgamento do certame no dia de amanhã 17/10/2025 às 16:00. Obrigado!
06/10/2025
06/10/2025 20:19:44 | Sistema
O fornecedor KM - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
29/09/2025
29/09/2025 14:34:28 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
26/09/2025
26/09/2025 18:34:51 | Pregoeiro
Fica a sessão suspensa. Informaremos o retorno da sessão com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigado!
26/09/2025 18:33:49 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 01/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 08/10/2025 às 23:59.
26/09/2025 18:26:33 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/09/2025 18:22:20 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/09/2025 às 15:32.
26/09/2025 18:22:15 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KM - EMPREENDIMENTOS LTDA.
26/09/2025 18:10:27 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/09/2025 18:09:20 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/09/2025 às 15:19.
26/09/2025 18:09:14 | Sistema
O fornecedor KM - EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
26/09/2025 18:08:55 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 111.999,35 para corresponder a proposta readequada.
26/09/2025 18:08:55 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
26/09/2025 16:49:23 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
26/09/2025 15:58:40 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/09/2025.
26/09/2025 15:58:14 | Pregoeiro
Sr KM - EMPREENDIMENTOS LTDA, abriremos novamente o prazo da proposta para que registre o mesmo valor apresentado na planilha, qual seja: R$ 111.999,3539.
26/09/2025 15:11:22 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
26/09/2025 15:10:57 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/09/2025 14:17:57 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:17 do dia 26/09/2025.
26/09/2025 14:00:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 26/09/2025.
26/09/2025 13:57:47 | F. KM - EMPREENDIMENTOS LTDA
Documentação Lote 0001: Senhor Pregoeiro , pedimos uma dilatação do prazo para envio dos indices economicos até as 13:30 horas por motivos de força maior de nosso contador encontrar-se em audiencia.
26/09/2025 13:54:54 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/09/2025 13:54:42 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/09/2025 12:01:38 | Sistema
Motivo: Fica a empresa KM EMPREENDIMENTOS LTDA intimada a apresentar os índices econômicos exigidos no item 9.7.3.4 do Edital, complementar e detalhar os equipamentos quanto a exigência estabelecida no item 9.7.4.3 do Edital e assinar a planilha enviada.
26/09/2025 12:01:38 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 26/09/2025.
26/09/2025 12:00:49 | Pregoeiro
Bom dia Srs Licitantes, daremos continuidade ao julgamento do certame.
25/09/2025
25/09/2025 19:41:12 | Pregoeiro
Fica a sessão suspensa pois estamos no fim do expediente. Retornaremos o julgamento do certame no dia de amanhã 26/09/2025 às 09:00. Desde já agradeço atenção prestada.
25/09/2025 19:23:31 | Pregoeiro
O processo está em fase de julgamento de habilitação.
25/09/2025 18:46:49 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/09/2025 14:25:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 25/09/2025.
25/09/2025 14:18:19 | F. KM - EMPREENDIMENTOS LTDA
Documentação Lote 0001: Senhor Pregoeiro , solicitamos encaricidamente a fineza de que nos conceda uma prorrogação para apresentação dos documentos solciitados , visto que estamos com problemas para assinatura digital verificada na conta GOV.BR utilizada para assinatura dos documentos.Pedimos um prazo adicional até as 16:00 horas.
25/09/2025 12:48:07 | Sistema
Motivo: Fica a empresa intimada para apresentar a documentação de habilitação disposta no Item 9 do Edital Pregão Eletrônico 087/2025, através do sistema; no prazo máximo indicado.
25/09/2025 12:48:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:48 do dia 25/09/2025.
25/09/2025 12:35:50 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:45 do dia 25/09/2025.
25/09/2025 12:32:50 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante KM - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 112.000,00.
25/09/2025 12:31:52 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
25/09/2025 12:31:53 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 120.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
25/09/2025 12:31:38 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 120.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/09/2025 12:31:38 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 112.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/09/2025 12:31:12 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 115.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.