CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR TIPO I NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE I, DESTE MUNICÍPIO DE VARZELÂNDIA/MG, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO
0003/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Vitor Gabriel Jacome Nunes
Autoridade Competente:
Amâncio Oliva Neto
Apoio:
Bianca Veloso Dos Santos, Guilherme Lopes Dias
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
15/05/2025 às 14:18
Inicio das Propostas
19/05/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
29/05/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
29/05/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
02/06/2025 às 11:29
Abertura das Propostas
02/06/2025 às 11:30
Documentos
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - CRECHE FNDE TIPO l - REVISADO nv_compressed.pdf
Tipo: Edital
15/05/2025-11:17:20
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR TIPO I NA COMUNIDADE DE SAO VICENTE I, DESTE MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, CONFORME PROJETOS E PLANILHA EM ANEXO
18/06/2025
18/06/2025 15:22:52 | Sistema
O fornecedor TORO CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/06/2025
17/06/2025 11:25:40 | Sistema
O fornecedor ACC ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/06/2025 11:15:26 | Sistema
O fornecedor TORO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
17/06/2025 11:15:26 | Sistema
Motivo: A licitante não atendeu o edital no quesito desconto linear conforme edital.
17/06/2025 11:15:26 | Sistema
O fornecedor TORO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
13/06/2025
13/06/2025 16:37:40 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
13/06/2025 16:28:13 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
13/06/2025 15:53:09 | Agente de Contratação
Prorrogação de prazo para envio de proposta readequada como solicitação via e-mail!
13/06/2025 15:52:58 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:44 do dia 13/06/2025.
13/06/2025 13:19:17 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 13/06/2025.
13/06/2025 12:54:44 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 5.379.490,3558.
13/06/2025 12:54:38 | F. TORO CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia! Após uma análise minuciosa e a localização da obra, meu melhor valor para execução da obra é: R$ 5.379.490,3558
13/06/2025 12:51:09 | Agente de Contratação
Sr. Arrematante melhorar o valor!
13/06/2025 12:50:37 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 13/06/2025.
12/06/2025
12/06/2025 20:24:34 | Agente de Contratação
Sr arrematante, visto que não conseguimos contato dentro do prazo de negociação, e por já está fora de horário de expediente, amanhã as 08h30, será aberto novo prazo de negociação!
12/06/2025 19:06:10 | Agente de Contratação
O valor da proposta está acima do preço estimado !
12/06/2025 19:05:36 | Agente de Contratação
Sr Arrematante, melhorar o valor
12/06/2025 19:05:16 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:15 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 19:04:47 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante TORO CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 5.426.313,1024.
12/06/2025 19:04:47 | Sistema
O fornecedor NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/06/2025 19:04:47 | Sistema
Motivo: A licitante não atendeu o edital no quesito desconto linear conforme edital.
12/06/2025 19:04:47 | Sistema
O fornecedor NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
12/06/2025 12:41:02 | Sistema
O fornecedor SERTAO AMBIENTAL - ASSESSORIA EM MEIO AMBIENTE E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
11/06/2025
11/06/2025 21:30:25 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/06/2025 21:30:23 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/06/2025 21:30:21 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/06/2025 21:30:19 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/06/2025 20:07:52 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/06/2025 19:21:17 | Agente de Contratação
Prorrogação de prazo para envio de proposta readequada como solicitação via e-mail!
11/06/2025 19:20:26 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 11/06/2025.
11/06/2025 17:27:17 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 11/06/2025.
11/06/2025 17:17:33 | F. NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO
Negociação Item 0001: Não é possível melhorar o valor
11/06/2025 17:13:42 | Agente de Contratação
Sr Arrematante, melhorar o valor
11/06/2025 17:13:35 | Sistema
Motivo: Sr Arrematante, melhorar o valor!
11/06/2025 17:13:35 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:24 do dia 11/06/2025.
11/06/2025 17:12:36 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 5.290.000,0000.
11/06/2025 17:12:36 | Sistema
O fornecedor SERTAO AMBIENTAL - ASSESSORIA EM MEIO AMBIENTE E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
11/06/2025 17:12:36 | Sistema
Motivo: A licitante não atendeu o edital no quesito desconto linear conforme edital.
11/06/2025 17:12:36 | Sistema
O fornecedor SERTAO AMBIENTAL - ASSESSORIA EM MEIO AMBIENTE E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
09/06/2025
09/06/2025 18:59:40 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
09/06/2025 18:59:37 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
09/06/2025 18:59:35 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
09/06/2025 18:59:30 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
09/06/2025 18:59:25 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
09/06/2025 16:58:48 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:59 do dia 09/06/2025.
09/06/2025 13:51:30 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:52 do dia 09/06/2025.
09/06/2025 13:22:19 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 5.115.999,9800.
09/06/2025 13:17:55 | F. SERTAO AMBIENTAL - ASSESSORIA EM MEIO
Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, estou verificando a possibilidade do valor mudar, até o prazo o valor será apresentado
09/06/2025 12:56:31 | Sistema
O fornecedor ACC ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
09/06/2025 12:51:59 | F. SERTAO AMBIENTAL - ASSESSORIA EM MEIO
Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro o nosso melhor valor é o valor dado no lance.