Contratação semi-integrada de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para executar a construção de 20 Unidades Habitacionais no Loteamento Novo Horizonte, no Bairro Novo Horizonte, na cidade de Tocantins/MG, através do programa MCMV...
001/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ÉRICA MENDES BARBOSA SECHI
Autoridade Competente:
SILAS FORTUNATO DE CARVALHO
Apoio:
LEILIANE MARQUES RAIMUNDO
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
17/04/2026 às 11:09
Inicio das Propostas
17/04/2026 às 20:00
Limite p/ Impugnações
06/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/06/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
10/06/2026 às 11:01
Documentos
EDITAL DE CONCORÊNCIA 2026.pdf
Tipo: Edital
10/04/2026-16:03:11
Publicação.pdf
Tipo: Edital
17/04/2026-08:07:59
Cronograma, Planilhas e demais documentos.rar
Tipo: Outros documentos
10/04/2026-16:03:48
Julgamento da Impugnação - Decisão impugnação.pdf
Tipo: Documento Anexo
13/04/2026-18:04:57
Planilha_Multipla_Radier.xlsm
Tipo: Outros documentos
20/05/2026-14:37:03
Referência 05-2025.xlsm
Tipo: Outros documentos
20/05/2026-14:38:04
Resposta de Esclarecimento - Planilhas.zip
Tipo: Documento Anexo
20/05/2026-14:41:25
Resposta de Esclarecimento - Planilhas.zip
Tipo: Documento Anexo
20/05/2026-14:41:39
10 - Contrato.pdf
Tipo: Contrato
23/06/2026-11:04:15
9- Homologação.pdf
Tipo: Outros documentos
23/06/2026-11:05:57
8 - Adjudicação.pdf
Tipo: Outros documentos
23/06/2026-11:06:48
7 - Ata Final.pdf
Tipo: Ata Geral
23/06/2026-11:07:17
Solicitação Prefeitura Municipal de Tocantins.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-10:36:19
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Concorrência Eletrônica n 001-2026 – Processo n 040-2026 - EDITAL TOCANTINS.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação semi-integrada de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para executar ...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 2.800.000,00
Melhor lance
R$ 2.491.000,00
Unidade:
Servi
24/06/2026
24/06/2026 13:36:19 | Sistema
Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo 9- Homologação.pdf foi desvinculado do processo.
23/06/2026
23/06/2026 14:07:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (7 - Ata Final.pdf) em 23/06/2026 às 11:07.
23/06/2026 14:06:48 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (8 - Adjudicação.pdf) em 23/06/2026 às 11:06.
23/06/2026 14:06:16 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (9- Homologação.pdf) em 23/06/2026 às 11:06.
23/06/2026 14:05:57 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (9- Homologação.pdf) em 23/06/2026 às 11:05.
15/06/2026
15/06/2026 11:34:21 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
15/06/2026 11:34:12 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
11/06/2026
11/06/2026 11:52:26 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/06/2026 11:27:30 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2026 às 08:47.
11/06/2026 11:27:19 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/06/2026 11:26:08 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA BELVEDER LTDA.
11/06/2026 11:13:27 | Agente de Contratação
Iremos analisar os documentos. Solicito que aguardem.
11/06/2026 11:02:41 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2026 às 08:12.
11/06/2026 11:02:33 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA BELVEDER LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
11/06/2026 11:02:14 | Agente de Contratação
Bom dia! Vamos dar continuidade ao certame.
10/06/2026
10/06/2026 16:40:34 | Agente de Contratação
Iremos pausar o certame para devida análise. Retornaremos amanhã, 11/06/2026, às 08:00 horas.
10/06/2026 16:39:25 | Agente de Contratação
Boa tarde! Iremos analisar a documentação solicitada em diligência.
10/06/2026 15:42:08 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/06/2026 13:43:06 | Agente de Contratação
Iremos aguardar o prazo da diligência solicitada. Retornaremos hoje (10/06/2026), às 13:35 horas, para continuidade do certame.
10/06/2026 13:11:58 | Sistema
Motivo: Prazo prorrogado conforme solicitado pelo licitante.
10/06/2026 13:11:58 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:35 do dia 10/06/2026.
10/06/2026 13:09:58 | F. CONSTRUTORA BELVEDER LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia! Solicito prorrogação do prazo para o envio da documentação
10/06/2026 12:35:05 | Sistema
Motivo: Favor enviar as documentações, conforme itens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 e 8.2.5.
10/06/2026 12:35:05 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 10/06/2026.
10/06/2026 12:30:38 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA BELVEDER LTDA - ME com lance de R$ 2.491.000,00.
10/06/2026 12:29:19 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
10/06/2026 11:03:27 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/06/2026 11:03:27 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
10/06/2026 11:03:11 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/06/2026 11:03:11 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/06/2026 11:03:11 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/06/2026 11:02:44 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
10/06/2026 11:02:26 | Agente de Contratação
Bom dia! Vamos analisar as propostas, solicito que aguardem.
20/05/2026
20/05/2026 17:38:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Referência 05-2025.xlsm) em 20/05/2026 às 14:38.
20/05/2026 17:37:03 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha_Multipla_Radier.xlsm) em 20/05/2026 às 14:37.
17/04/2026
17/04/2026 11:08:00 | Sistema
O processo foi republicado em 17/04/2026 às 08:08.
17/04/2026 11:07:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Publicação.pdf) em 17/04/2026 às 08:07.
17/04/2026 11:05:00 | Sistema
O processo foi republicado em 17/04/2026 às 08:05.
16/04/2026
16/04/2026 19:41:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decisão impugnação.pdf) em 16/04/2026 às 16:41.