Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Execução da Obra de Conclusão da Creche Tipo I – no Bairro Eldorado, conforme termo de compromisso PAC2-2765/2012, Incluso O Fornecimento De Material, Mão De Obra E Equipamentos Necessários.
Concorrencia 09/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Roberto Eder Alves da Rocha
Autoridade Competente:
FRANCINE MENDES NOBRE ALMEIDA
Apoio:
Clésia Aparecida Alves Ferreira, Rafaela Rodrigues Freire
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
11/06/2024 às 16:49
Inicio das Propostas
12/06/2024 às 10:00
Limite p/ Impugnações
21/06/2024 às 17:00
Limite p/ Esclarecimentos
21/06/2024 às 17:00
Limite p/ Recebimento das Propostas
26/06/2024 às 10:50
Abertura das Propostas
26/06/2024 às 11:00
Documentos
edital Concorrencia nº 09.2024 - Conclusão da construção Creche Eldorado.pdf
Tipo: Edital
11/06/2024-13:38:11
PLANILHA ELDORADO.pdf
Tipo: Outros documentos
11/06/2024-13:39:40
PLANILHA ORÇAMENTARIA ELDORADO.xlsx
Tipo: Outros documentos
11/06/2024-13:40:12
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Outros documentos
11/06/2024-13:40:37
BDI.pdf
Tipo: Outros documentos
11/06/2024-13:40:55
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ELDORADO.pdf
Tipo: Outros documentos
11/06/2024-13:41:29
COMPOSIÇÃO 2024.pdf
Tipo: Outros documentos
11/06/2024-13:41:57
ART ORÇAMENTO.pdf
Tipo: Outros documentos
11/06/2024-13:42:34
TIPO1-ARQ-MED-GER0_R02.pdf
Tipo: Outros documentos
11/06/2024-13:43:20
Contrato nº 194.2024 Conc. 09.2024.pdf
Tipo: Contrato
12/07/2024-12:04:44
1° TERMO ADITIVO AO CONT. 194.2024 DA CONC. 09.2024.pdf
Tipo: Aditivo de contrato
13/06/2025-12:47:28
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - ALMEIDA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - BRUNO JOSE FERREIRA ROCHA CONSTRUTORA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Execução da Obra de Conclusão da Cr...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 2.972.879,13
Melhor lance
R$ 2.814.999,43
Unidade:
SVÇ
13/06/2025
13/06/2025 15:47:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1° TERMO ADITIVO AO CONT. 194.2024 DA CONC. 09.2024.pdf) em 13/06/2025 às 12:47.
04/07/2024
04/07/2024 18:03:31 | Sistema
O item 0001 foi homologado por FRANCINE MENDES NOBRE ALMEIDA.
04/07/2024 18:03:21 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por FRANCINE MENDES NOBRE ALMEIDA.
04/07/2024 17:41:58 | Autoridade Competente
foi finalizada a Seção, e o processo será encaminhado para a assessoria juridica do Municipio para emissão de parecer jurdico conclusivo como condição para adjudicação e Homologação.
04/07/2024 17:34:46 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/07/2024 17:34:15 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
01/07/2024
01/07/2024 18:10:40 | Sistema
O fornecedor BRUNO JOSE FERREIRA ROCHA CONSTRUTORA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
28/06/2024
28/06/2024 19:42:23 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 01/07/2024 às 14:00, com limite de contrarrazão para 04/07/2024 às 14:00.
28/06/2024 17:18:30 | Agente de Contratação
em razão da licitante ter encaminhado o recurso o prazo será encerrado.
28/06/2024 14:02:43 | Sistema
O fornecedor ALMEIDA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
26/06/2024
26/06/2024 15:56:29 | Agente de Contratação
Conforme o artigo 183 da lei 14.133/2021, aguardamos o decurso do prazo definido.
26/06/2024 15:54:43 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/07/2024 às 14:00, com limite de contrarrazão para 05/07/2024 às 14:00.
26/06/2024 15:47:15 | Sistema
Intenção: O valor principal da proposta, o Capital Social dele nao confere com os 10% do valor da Obra.
26/06/2024 15:47:15 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
26/06/2024 15:36:44 | Agente de Contratação
senhor Licitante, favor justificar o motivo pela discordancia,da decisão.
26/06/2024 15:34:32 | Sistema
O fornecedor ALMEIDA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/06/2024 15:33:06 | Agente de Contratação
neste momento, foi aberto o prazo de intenção de recurso, quanto ao documentos que foi apresentado.
26/06/2024 15:32:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/06/2024 às 12:42.
26/06/2024 15:31:52 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
26/06/2024 15:31:46 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor BRUNO JOSE FERREIRA ROCHA CONSTRUTORA.
26/06/2024 15:30:53 | Agente de Contratação
Após analise minuciosa dos documentos de habilitação, concluimos que o licitante que apresentou o menor valor atendeu a todos os requisitos de habilitação. a qualificação tecnica foi conferido pelo engenheiro da Secretaria Municipal de educação, e o mesmo certificou que os atestados apresentados estvam compativeis com o que foi proposto no edital convocatorio. desta forma entendemos que o licitação foi habiltado em ambas as fases.
26/06/2024 15:11:24 | Agente de Contratação
Em seguida Procederemos com a conferencia dos documentos de habilitação, dentro de alguns minutos daremos a nossa decisão.
26/06/2024 15:10:23 | Agente de Contratação
Decorrido o prazo de negociação, informo que foi sanada a inconsistencia, desta forma foi validada a palnilha Orçamentaria de custo apresentada.
26/06/2024 15:00:41 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.814.999,43.
26/06/2024 14:58:19 | Sistema
Motivo: Favor ajustar o preço, conforme planilha.
26/06/2024 14:58:19 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:08 do dia 26/06/2024.
26/06/2024 14:57:16 | Agente de Contratação
após conferida a proposta ajustada ao ultimo Lance, OBSERVAMOS QUE HOUVE UMA DIFERENCIA DE R$ 0,57 centavos a menos, desta forma iremos abrir para negociação para que o licitante tenha oportunidade ajustar o seu preço, conforme planilha de custo apresentada.
26/06/2024 14:01:26 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2024 13:49:18 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2024 13:20:27 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2024 12:02:46 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, favor encaminhar a planilha orçamentaria de custo ajustada, ao lance final. Na oportunidade informo que deverá obedecer estritamente a planilha original que compôs este processo, informo ainda que somente será aceito a multiplicação com duas casas decimais. favor observar atentamente na hora de multiplicar quantidade x Valor Unitário.
26/06/2024 12:02:46 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 26/06/2024.
26/06/2024 12:01:10 | Agente de Contratação
Finalizada a fase de intenção de recurso, iremos proceder com o prazo de duas horas para que o licitante possar nos encaminhar a planilha ajustada ao ultimo lance.
26/06/2024 11:48:35 | Agente de Contratação
essa fase de intenção de recurso, é somente para manifestação de recursos quanto a fase de lances ofertados.
26/06/2024 11:46:54 | Agente de Contratação
atenção senhores Licitantes, neste momento iremos abrir o prazo de intenção de recursos, para que voces possam manifestar quanto ao menor lance ofertado.
26/06/2024 11:46:27 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/06/2024 às 08:57.
26/06/2024 11:44:13 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.815.000,00.
26/06/2024 11:40:21 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 26/06/2024 às 08:45.
26/06/2024 11:39:40 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
26/06/2024 11:39:40 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante BRUNO JOSE FERREIRA ROCHA CONSTRUTORA - ME com lance de R$ 2.815.200,00.
26/06/2024 11:38:36 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
26/06/2024 11:10:35 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/06/2024 11:10:35 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
26/06/2024 11:10:28 | Agente de Contratação
Bom dia! a seguir daremos inicio a abertura da sessão Pública.
26/06/2024 11:10:06 | Agente de Contratação
bom dia senhores licitantes! informo que uma das propostas cadastradas foi rejeitada pelo agente de cntratação, em razão do valor estar inexequivel, e se tornar impossivel de executar a obra o que tornaria o processo prejudicado e a administração tambem.
26/06/2024 11:08:01 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/06/2024 11:08:01 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/06/2024 11:08:01 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/06/2024 11:08:01 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/06/2024 11:05:04 | Sistema
Motivo: trata se de valor irrisório, inexequivel e impossivel de executar esta obra com esse valor de proposta cadastrada.