Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma do prédio da Prefeitura Municipal de Rubelita/MG, contemplando serviços de adequação, recuperação e melhorias estruturais, arquitetônicas e funcionais, conforme projetos, planilhas...
002/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Maria Cristina Dias Ramalho
Autoridade Competente:
OSMARY DAVID MIRANDA
Apoio:
JOÃO MILLER ALMEIDA SOUZA
Origem dos Recursos:
Fundo a fundo
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
29/01/2026 às 02:49
Inicio das Propostas
29/01/2026 às 02:59
Limite p/ Impugnações
10/02/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
10/02/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
12/02/2026 às 10:00
Abertura das Propostas
12/02/2026 às 12:00
Documentos
Edital Prefeitura.pdf
Tipo: Edital
28/01/2026-23:46:07
Cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
28/01/2026-23:49:54
BDI_assinado (2).pdf
Tipo: Detalhamento BDI
28/01/2026-23:50:14
Projeto_Basico_953113_PO-CFF_BM_2025-11-27_16-48 (2).xlsx
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
28/01/2026-23:51:39
Memoria_de_Calculo_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:52:04
Memorial_Descritivo_assinado (3).pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:52:32
RBLT_PRJ.ARQ.PREFEITURA.MUNICIPAL.RUBELITA_P01_R00_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:53:00
RBLT_PRJ.ARQ.PREFEITURA.MUNICIPAL.RUBELITA_P01_R00_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:53:01
RBLT_PRJ.ARQ.PREFEITURA.MUNICIPAL.RUBELITA_P03_R00_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:53:28
RBLT_PRJ.ARQ.PREFEITURA.MUNICIPAL.RUBELITA_P03_R00_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:53:29
RBLT_PRJ.ELT.PREFEITURA.MUNICIPAL.RUBELITA_P01_R00_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:53:51
RBLT_PRJ.ELT.PREFEITURA.MUNICIPAL.RUBELITA_P03_R00_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:54:18
RBLT_PRJ.HIDR.SANI.PREFEITURA.MUNICIPAL.RUBELITA_P01_R00_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:54:40
RBLT_PRJ.PLUV.PREFEITURA.MUNICIPAL.RUBELITA_P01_R00_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:55:06
RBLT_PRJ.PSCIP.PREFEITURA.MUNICIPAL.RUBELITA_P02_R00_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:55:24
RBLT_PRJ.SPDA.PREFEITURA.MUNICIPAL.RUBELITA_P02_R00_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:55:40
Relatorio_Fotografico_assinado (2).pdf
Tipo: Outros documentos
28/01/2026-23:55:57
HOMOLOGAÇÃO REFORMA PREF.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2026-08:23:49
ADJUDICAÇÃO REFORMA PREF.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2026-08:24:10
CONTRATO Nº 20 E S DURAES ASSINADO.pdf
Tipo: Contrato
26/03/2026-16:19:54
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - PROTOCOLO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ALMEIDA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - GEGRATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma do prédio da Prefeitura Munic...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 768.677,08
Melhor lance:
R$ 603.000,00
Unidade:
SVÇ
12/03/2026
12/03/2026 11:24:10 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ADJUDICAÇÃO REFORMA PREF.pdf) em 12/03/2026 às 08:24.
12/03/2026 11:23:49 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (HOMOLOGAÇÃO REFORMA PREF.pdf) em 12/03/2026 às 08:23.
06/03/2026
06/03/2026 12:42:56 | Sistema
O item 0001 foi homologado por OSMARY DAVID MIRANDA.
06/03/2026 12:42:48 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por OSMARY DAVID MIRANDA.
06/03/2026 12:42:30 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante E S DURAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R$ 603.000,00.
06/03/2026 12:42:30 | Sistema
O fornecedor GEGRATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pela autoridade competente.
06/03/2026 12:42:30 | Sistema
Motivo: Inabilitada conforme recurso
06/03/2026 12:42:30 | Sistema
O fornecedor GEGRATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
06/03/2026 12:42:12 | Sistema
Motivo: anexo
06/03/2026 12:42:12 | Sistema
O item 0001 teve a adjudicação revertida por OSMARY DAVID MIRANDA.
06/03/2026 12:40:33 | Sistema
Motivo: anexo
06/03/2026 12:40:33 | Sistema
O item 0001 teve a homologação revertida por OSMARY DAVID MIRANDA.
06/03/2026 12:15:33 | Sistema
O item 0001 foi homologado por OSMARY DAVID MIRANDA.
06/03/2026 12:15:26 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por OSMARY DAVID MIRANDA.
06/03/2026 12:15:12 | Sistema
Motivo: Inabilitada
06/03/2026 12:15:12 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor GEGRATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA pelo autoridade competente para o item 0001.
06/03/2026 12:14:40 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor E S DURAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
05/03/2026
05/03/2026 20:25:00 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/03/2026 19:51:33 | Sistema
Motivo: ENVIAR PLANILHA DE CUSTO DO BDI
05/03/2026 19:51:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 19:34:25 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/03/2026 18:46:02 | Sistema
Motivo: SOLICITO PLANILHAS ATUALIZADAS
05/03/2026 18:46:02 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 18:46:01 | Sistema
Motivo: SOLICITO PLANILHAS ATUALIZADAS
05/03/2026 18:46:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 18:45:16 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ALMEIDA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/03/2026 18:44:10 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/03/2026 18:40:52 | Sistema
Justificativa: CONFORME ANEXO
05/03/2026 18:40:52 | Sistema
OSMARY DAVID MIRANDA decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ALMEIDA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
05/03/2026 16:40:14 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
05/03/2026 16:16:55 | Agente de Contratação
Bom dia a todos
02/03/2026
02/03/2026 22:53:15 | Sistema
O fornecedor GEGRATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
26/02/2026
26/02/2026 20:03:53 | Agente de Contratação
Que seja apresentado nas contrarrazões.
26/02/2026 20:03:25 | Agente de Contratação
Atendendo ao pedido da empresa, solicito que a 1ºcolocada apresente a exequibilidade da proposta.
26/02/2026 20:01:58 | Agente de Contratação
Atendendo ao pedido da empresa apresentado no recurso solicito que a 1ºcolocada apresente a exequibilidade da proposta.
25/02/2026
25/02/2026 19:16:11 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ALMEIDA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
20/02/2026
20/02/2026 19:14:25 | Agente de Contratação
Prezados, boa tarde, aberta fase recurso e prazos definidos, retornaremos a sessão dia 02/03 com o julgamento dos mesmos.
20/02/2026 19:13:16 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 25/02/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/03/2026 às 23:59.
20/02/2026 19:05:37 | Sistema
O fornecedor E S DURAES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
20/02/2026 18:42:22 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS ALMEIDA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
20/02/2026 17:11:22 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/02/2026 às 16:11.
20/02/2026 17:10:57 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
20/02/2026 17:10:51 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor GEGRATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.
20/02/2026 17:08:50 | Agente de Contratação
Diante da complexidade da análise da documentação de habilitação e a demanda de tempo para sua avaliação, concederemos o prazo de 2 horas para intenção de recurso!
20/02/2026 17:03:33 | Agente de Contratação
Informo que o edital prevê a intenção de recurso em um tempo limitado de 10 minutos
20/02/2026 17:02:35 | Agente de Contratação
Finalizada a fase de habilitação,prosseguiremos agora para fase de recurso!
20/02/2026 17:01:05 | Agente de Contratação
Boa tarde senhores(as)!
19/02/2026
19/02/2026 17:40:38 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2026 11:39:02 | Agente de Contratação
Bom dia a todos, em virtude do feriado de carnaval, retornamos a sessão hoje para avisar que a sessão será reaberta amanhã ás 09:00, aviso este conforme determina o edital.
19/02/2026 11:38:57 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 20/02/2026.