Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da Reforma do Ginásio Poliesportivo de Rubelita/MG, contemplando todos os serviços necessários conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e...
0005/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Maria Cristina Dias Ramalho
Autoridade Competente:
OSMARY DAVID MIRANDA
Apoio:
JOÃO MILLER ALMEIDA SOUZA
Origem dos Recursos:
Fundo a fundo
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
25/09/2025 às 14:06
Inicio das Propostas
25/09/2025 às 15:00
Limite p/ Impugnações
08/10/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
08/10/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/10/2025 às 11:00
Abertura das Propostas
10/10/2025 às 12:00
Documentos
Edital Reforma Poliesportivo.pdf
Tipo: Edital
25/09/2025-10:59:27
BDI (3).pdf
Tipo: Edital
25/09/2025-10:59:37
MEMORIAL DESCRITIVO (5).pdf
Tipo: Edital
25/09/2025-11:00:01
PLANILHA REFORMA poliesportivo.pdf
Tipo: Edital
25/09/2025-11:03:02
POLIESPORTIVOARQU.-Work.pdf
Tipo: Edital
25/09/2025-11:03:13
cronograma REFORMA poliesportivo_compressed.pdf
Tipo: Edital
25/09/2025-11:07:44
Edital Reforma Poliesportivo Retificado.pdf
Tipo: Edital
02/10/2025-00:16:59
PLANILHA REFORMA poliesportivo (1).pdf
Tipo: Outros documentos
25/09/2025-11:01:11
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da Reforma do G...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 248.249,22
Melhor lance:
R$ 159.500,00
Unidade:
SVÇ
30/10/2025
30/10/2025 13:24:34 | Sistema
O item 0001 foi homologado por OSMARY DAVID MIRANDA.
30/10/2025 13:24:29 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por OSMARY DAVID MIRANDA.
16/10/2025
16/10/2025 14:01:12 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/10/2025 12:32:09 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/10/2025 às 10:00.
16/10/2025 12:31:59 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/10/2025 12:31:54 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA M& M LTDA.
16/10/2025 12:31:43 | Agente de Contratação
Bom dia a todos
16/10/2025 01:58:26 | Agente de Contratação
Boa noite, amanhã ás 09 abriremos para fase de recursos
15/10/2025
15/10/2025 19:52:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/10/2025 às 17:02.
15/10/2025 19:52:01 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA M& M LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/10/2025
14/10/2025 19:43:56 | Agente de Contratação
Boa tarde, sessão será suspensa, retornaremos amanhã ás 08h00 horas.
14/10/2025 17:37:22 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/10/2025 17:34:40 | Sistema
Motivo: anexa docs
14/10/2025 17:34:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 14/10/2025.
14/10/2025 13:50:42 | Agente de Contratação
Conforme edital o prazo poderá ser prorrogado por igual periodo, sendo assim concedo a um prazo maior conforme edital até ás 13:45
14/10/2025 13:48:53 | F. CONSTRUTORA M& M LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia, poderia por favor me dar um prazo maior para a apresentação da documentação.
14/10/2025 12:35:32 | Sistema
Motivo: Solicito Docs de Habilitação.
14/10/2025 12:35:32 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 14/10/2025.
14/10/2025 12:34:54 | Agente de Contratação
Bom dia a todos
14/10/2025 12:34:08 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA M& M LTDA com lance de R$ 159.500,00.
14/10/2025 12:34:08 | Sistema
O fornecedor GALDINO ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/10/2025 12:34:08 | Sistema
Motivo: Não apresentou documentos conforme item 10.10.3 - Balanço Patrimonial correspondente ao últimos exercícios social encerrados em 2023/2024
14/10/2025 12:34:08 | Sistema
O fornecedor GALDINO ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
13/10/2025
13/10/2025 11:24:30 | Agente de Contratação
Docs seguem em analise. fiquem atentos.
13/10/2025 11:24:03 | Agente de Contratação
Bom dia a todos!!
10/10/2025
10/10/2025 18:21:00 | Agente de Contratação
Prezados, para análise dos documentos apresentados a sessão será suspensa, retornaremos segunda-feira ás 08:00 horas.
10/10/2025 17:59:07 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/10/2025 16:03:47 | Sistema
Motivo: Solicito docs de habilitação e comprovação de exequibilidade da proposta sob pena de inabilitação, caso não apresente.
10/10/2025 16:03:47 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 10/10/2025.
10/10/2025 15:56:34 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/10/2025 13:50:31 | Sistema
Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade da proposta apresentada.
10/10/2025 13:50:31 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 10/10/2025.
10/10/2025 13:41:33 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante GALDINO ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R$ 158.000,00.
10/10/2025 13:32:49 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
10/10/2025 13:28:32 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 158.500,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
10/10/2025 13:27:56 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 158.500,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/10/2025 13:17:00 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 160.500,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/10/2025 13:05:47 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 187.445,01 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
10/10/2025 13:05:03 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 187.445,01 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/10/2025 13:00:11 | Agente de Contratação
Lembrando que os lances devem ser realizados com responsabilidade, observando a exequibilidade dos preços e a qualidade dos produtos ofertados. Lances excessivamente baixos podem comprometer a entrega adequada e acarretar penalidades previstas no edital e na legislação.
10/10/2025 12:13:05 | Agente de Contratação
Peço desculpa pela demora, tivemos intercorrência na rede de internet! VAMOS ABAIXAR O PREÇO!
10/10/2025 12:11:18 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/10/2025 12:11:18 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
10/10/2025 12:07:40 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/10/2025 12:07:40 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/10/2025 12:07:40 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/10/2025 12:06:28 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
10/10/2025 12:04:00 | Agente de Contratação
Iremos iniciar a sessão, desejo boa sorte à todos!
10/10/2025 12:02:36 | Agente de Contratação
Bom dia prezados senhores(as)!
02/10/2025
02/10/2025 03:16:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital Reforma Poliesportivo Retificado.pdf) em 02/10/2025 às 00:16.