Processo Finalizado

Contratação de empresa especializada destinada a execução de obras de infraestrutura urbana e turística para: 1. Construção do Pórtico na entrada da cidade; 2. Reforma e revitalização da Praça Alberto Deodato e; 3. Construção de Praça no Bairro Jardim...

7/2025
Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Jonas Márcio de Oliveira Cunha

Autoridade Competente:

Astor José de Sá

Apoio:

Natan Emanuel Egídio, Reinaldo Ramos de Lima, Tiago José dos Santos

Origem dos Recursos:

Outros

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

24/09/2025 às 12:41

Inicio das Propostas

25/09/2025 às 12:00

Limite p/ Impugnações

07/10/2025 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

07/10/2025 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

09/10/2025 às 12:00

Abertura das Propostas

09/10/2025 às 12:01

Documentos

Edital e anexos - Concorrência Eletrônica n.º 007-2025.pdf

Tipo: Edital

24/09/2025-09:41:20

Lote 01 - Pórtico - Projeto_Portico_assinado.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

23/09/2025-20:24:05

Lote 01 - Pórtico - Planta_de_Localizacao_assinado.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

23/09/2025-20:24:31

Lote 01 - Pórtico - Planilha_Orcamentaria_assinado.pdf

Tipo: Orçamento-base

23/09/2025-20:25:20

Lote 01 - Pórtico - Cronograma_Fisico-Financeiro_assinado.pdf

Tipo: Cronograma

23/09/2025-20:25:47

Lote 01 - Pórtico - BDI_assinado.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

23/09/2025-20:26:03

Lote 01 - Pórtico - Memorial_Descritivo_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:26:25

Lote 01 - Pórtico - Sondagem do Pórtico (SP-04 E 05).pdf

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:27:04

Lote 01 - Pórtico - Relatorio_Fotografico_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:27:27

Lote 01 - Pórtico - Calculo_Estrutural_-_Portico_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:28:34

Lote 01 - Pórtico - Calculo_estrutural_-_Viga_Metalica-01-01_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:29:06

Lote 01 - Pórtico - Planilha excel - Pórtico de Entrada.zip

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:31:07

Lote 02 - Pc Alb. D. - Projeto_Praca_assinado.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

23/09/2025-20:31:29

Lote 02 - Pc Alb. D. - Projeto_Eletrico_assinado (1).pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

23/09/2025-20:31:51

Lote 02 - Pc Alb. D. - Planilha_Orcamentaria_assinado.pdf

Tipo: Orçamento-base

23/09/2025-20:32:33

Lote 02 - Pc Alb. D. - BDI_assinado (1).pdf

Tipo: Detalhamento BDI

23/09/2025-20:32:48

Lote 02 - Pc Alb. D. - Cronograma_Fisico-Financeiro_assinado.pdf

Tipo: Cronograma

23/09/2025-20:33:01

Lote 02 - Pc Alb. D. - Memorial_Descritivo_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:33:33

Lote 02 - Pc Alb. D. - Relatorio_Fotografico_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:34:02

Lote 02 - Praça Alberto Deodato - Planilha excel.zip

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:37:31

Lote 03 - Pc. J Fl. - Projeto_alterado_assinado.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

23/09/2025-20:38:44

Lote 03 - Pc. J Fl. - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf

Tipo: Cronograma

23/09/2025-20:38:59

Lote 03 - Pc. J Fl. - BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

23/09/2025-20:39:11

Lote 03 - Pc. J Fl. - PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf

Tipo: Orçamento-base

23/09/2025-20:40:29

Lote 03 - Pc. J Fl. - Memorial descritivo.pdf

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:40:45

Lote 03 - Pc. J Fl. - Relatório fotográfico.pdf

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:41:00

Lote 03 - Praça Jardim Florestal Planilha Excel.zip

Tipo: Outros documentos

23/09/2025-20:43:17

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Recurso lote 0002 - GR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Tipo: Documento Anexo

Recurso lote 0001 - RJS CONSTRUTORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do lote 0001 - FABRICCON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do lote 0002 - RJS CONSTRUTORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0001

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do lote 0002

Tipo: Documento Anexo

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

3 registros

Lote 1 - CONSTRUCAO DO PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE

Lote 2 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA ALBERTO DEODATO

Lote 3 - CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO JARDIM FLORESTAL

Andamento do processo

17/12/2025
17/12/2025 11:56:35 | Sistema
O Lote 0003 foi homologado por Astor José de Sá.
17/12/2025 11:56:35 | Sistema
O Lote 0002 foi homologado por Astor José de Sá.
17/12/2025 11:56:35 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Astor José de Sá.
17/12/2025 11:54:38 | Sistema
O Lote 0003 foi adjudicado por Astor José de Sá.
17/12/2025 11:54:38 | Sistema
O Lote 0002 foi adjudicado por Astor José de Sá.
17/12/2025 11:54:38 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Astor José de Sá.
15/12/2025
15/12/2025 16:17:30 | Sistema
Justificativa: Conforme anexo
15/12/2025 16:17:30 | Sistema
Astor José de Sá decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por GR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
19/11/2025
19/11/2025 16:01:36 | Sistema
Justificativa: Conforme anexo
19/11/2025 16:01:36 | Sistema
Astor José de Sá decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por RJS CONSTRUTORA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
19/11/2025 13:12:39 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/11/2025 13:12:34 | Sistema
Os recursos do lote 0002 foram encaminhados para julgamento.
19/11/2025 13:12:27 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
21/10/2025
21/10/2025 02:21:22 | Sistema
O fornecedor RJS CONSTRUTORA LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0002.
17/10/2025
17/10/2025 19:29:04 | Sistema
O fornecedor FABRICCON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
16/10/2025
16/10/2025 01:47:01 | Sistema
O fornecedor RJS CONSTRUTORA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
15/10/2025
15/10/2025 22:53:02 | Sistema
O fornecedor GR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME enviou recurso para o lote 0002.
10/10/2025
10/10/2025 15:51:58 | Sistema
O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo agente de contratação para 15/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 20/10/2025 às 23:59.
10/10/2025 15:12:15 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2025 às 12:22.
10/10/2025 15:12:10 | Sistema
A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
10/10/2025 15:12:08 | Sistema
Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor RJS CONSTRUTORA LTDA.
10/10/2025 15:00:06 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2025 às 12:10.
10/10/2025 15:00:02 | Sistema
O fornecedor RJS CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0002.
10/10/2025 14:58:44 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
10/10/2025 14:56:23 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
10/10/2025 14:19:35 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 10/10/2025.
10/10/2025 14:08:05 | Sistema
O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo agente de contratação para 15/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 20/10/2025 às 23:59.
10/10/2025 14:07:36 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 15/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 20/10/2025 às 23:59.
10/10/2025 13:55:14 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2025 às 11:05.
10/10/2025 13:55:07 | Sistema
A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
10/10/2025 13:55:05 | Sistema
Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor FABRICCON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
10/10/2025 13:54:56 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2025 às 11:04.
10/10/2025 13:54:42 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
10/10/2025 13:54:38 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor FABRICCON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
10/10/2025 13:46:16 | Sistema
Motivo: Diligência concluída
10/10/2025 13:46:16 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor RJS CONSTRUTORA LTDA no lote 0002.
10/10/2025 12:37:21 | Sistema
O fornecedor GR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0003.
10/10/2025 12:36:58 | Sistema
O fornecedor GR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/10/2025 12:31:31 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2025 às 09:41.
10/10/2025 12:31:23 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2025 às 09:41.
10/10/2025 12:24:22 | Sistema
O fornecedor FABRICCON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
10/10/2025 12:18:21 | Sistema
A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
10/10/2025 12:18:19 | F. RJS CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0002: Sr. Pregoeiro, bom dia! Em comprimento a solicitação de dilegência, segue a documentação de Habilitação e Capacidade Tecnica..
10/10/2025 12:03:50 | Sistema
Motivo: Apresentar documentos de habilitação
10/10/2025 12:03:50 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:03 do dia 10/10/2025.
10/10/2025 12:01:43 | Agente de Contratação
Bom dia a todos, conforme agendado, daremos continuidade aos trabalhos.
10/10/2025 01:19:24 | Sistema
O fornecedor GR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
09/10/2025
09/10/2025 21:25:05 | Agente de Contratação
Prezados licitantes, daremos continuidade a sessão amanhã às 09h00min., uma boa noite a todos.
09/10/2025 20:27:02 | Sistema
A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
09/10/2025 19:33:23 | Sistema
O fornecedor GR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.