Contratação de pessoa empresária para execução de obra de engenharia, ou seja, execução do projeto de reforma da piscina e construção da quadra de areia do Clube Social do município de Jequitaí/MG. Obra a ser executada no regime de empreitada por...
05/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Bruna Ribeiro Oliveira
Autoridade Competente:
Eldima Caldeira Benfica
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Fundo a fundo
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
26/05/2025 às 18:24
Inicio das Propostas
27/05/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
02/07/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
02/07/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
04/07/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
04/07/2025 às 12:00
Documentos
Edital CE 01-2025 - Reforma piscina e construção quadra de areia do clube.pdf
Tipo: Edital
29/04/2025-20:32:32
Edital CE 01-2025 - Reforma piscina e construção quadra de areia do clube republicado.pdf
Tipo: Edital
26/05/2025-15:23:08
Documentos diversos obra.zip
Tipo: Outros documentos
29/04/2025-21:02:04
CERTIDÃO DO EDITAL 36.doc
Tipo: Aviso de reinício
07/07/2025-13:34:10
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de pessoa empresária para execução de obra de engenharia, ou seja, execução do projeto d...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 266.260,16
Melhor lance
R$ 226.260,16
Unidade:
SVÇ
07/07/2025
07/07/2025 17:03:08 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Eldima Caldeira Benfica.
07/07/2025 17:03:00 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Eldima Caldeira Benfica.
07/07/2025 17:01:58 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/07/2025 16:35:34 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/07/2025 às 14:00.
07/07/2025 16:35:04 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
07/07/2025 16:34:34 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
07/07/2025 16:34:10 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CERTIDÃO DO EDITAL 36.doc) em 07/07/2025 às 13:34.
07/07/2025 16:34:10 | Sistema
Motivo: Boa tarde1 Vamos dar continuidade ao certame.
07/07/2025 16:34:10 | Sistema
A sessão foi reaberta pelo presidente de comissão.
04/07/2025
04/07/2025 16:36:45 | Sistema
Motivo: VAMOS SUSPENDER PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E RETORNAREMOS NA SEGINDA FEIRA ÀS 10H.
04/07/2025 16:36:45 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
04/07/2025 14:43:53 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 04/07/2025 às 11:53.
04/07/2025 14:43:41 | Sistema
O fornecedor NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
04/07/2025 12:32:18 | F. NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO
Negociação Item 0001: Sr. Agente de contratação, esse é o nosso melhor preço
04/07/2025 12:31:50 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:42 do dia 04/07/2025.
04/07/2025 12:30:14 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 226.260,16.
04/07/2025 12:28:58 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
04/07/2025 12:18:58 | Sistema
Motivo: ESTAREMOS REABRINDO A FASE DE LANCES EM BUSCA DE DESCONTOS.
04/07/2025 12:18:58 | Sistema
O item 0001, aberto em 04/07/2025 às 09:07:14 e encerrado em 04/07/2025 às 09:17:14, foi reaberto pelo presidente de comissão.
04/07/2025 12:17:14 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
04/07/2025 12:07:14 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/07/2025 12:07:14 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
04/07/2025 12:06:56 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
04/07/2025 12:06:56 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/07/2025 12:06:56 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/07/2025 12:06:56 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/07/2025 12:06:34 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
04/07/2025 12:06:23 | Presidente da Comissão
Bom dia! Vamos dar início a Concorrência, cujo objeto é Contratação de pessoa empresária para execução de obra de engenharia, ou seja, execução do projeto de reforma da piscina e construção da quadra de areia do Clube Social do município de Jequitaí/MG. Obra a ser executada no regime de empreitada por preço global, art. 46, II, da Lei 14.133/2021. A execução da obra deverá seguir a descrição do objeto que constam dos projetos básicos/executivos (memoriais descritivos), planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, art. 18, `PAR` 3º, da Lei 14.133/2021, bem como demais documentos anexos ao Edital. A obra será executada com recurso do Contrato de Repasse nº. 942911/2023/MESP/CAIXA. Close! Boa sorte a todos!
26/05/2025
26/05/2025 18:23:08 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Edital CE 01-2025 - Reforma piscina e construção quadra de areia do clube republicado.pdf) em 26/05/2025 às 15:23.
26/05/2025 18:20:00 | Sistema
O processo foi republicado em 26/05/2025 às 15:20.