CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE JANUÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.
016/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Adney Rodrigues dos Santos
Autoridade Competente:
ANTONIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
Apoio:
Eliana Nogueira Alves, Rubens César Medrado dos Santos
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
17/12/2024 às 17:38
Inicio das Propostas
18/12/2024 às 12:00
Limite p/ Impugnações
31/12/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
31/12/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
03/01/2025 às 12:00
Abertura das Propostas
03/01/2025 às 12:01
Documentos
ASPP_MEMORIAL_DESCRITIVO-1_29_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
ASPP_PROJETO_F01-1_assinado (2).pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
ASPP_PROJETO_F02-1_assinado (1).pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
CDC_ASPP_JANUARIA29_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
CPU_PATIO_DE_COMPOSTAGEM_JANUARIA_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
CPU_USINA_DE_TRIAGEM_COM_TRANSBORDO_10_1129_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO_ATERRO_SANITARIO_JANUARIA_assinado (1).pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO_ATERRO_SANITARIO_JANUARIA_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO_PATIO_DE_COMPOSTAGEM_JANUARIA_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO_USINA_DE_TRIAGEM_COM_TRANSBORDO_10_1129_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 016-2024 -CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE JANUÁRIA - SMOSU.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
ETP20_2024 (3).pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
ETP20_2024_29_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
LOCALIZAÇÃO ATERRO JANUARIA (1).pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
Matriz de Risco ATERRO JANUÁRIA.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
MEMORIA_DE_CALCULO_ASPP_JANUARIA29_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
MEMORIA_DE_CALCULO_USINA_DE_TRIAGEM_COM_TRANSBORDO_10_1129_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
PATIO_DE_COMPOSTAGEM_PROJETO_F1-1_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
PLANILHA ATERRO SANITÁRIO DE PEQUENO PORTE.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PATIO_DE_COMPOSTAGEM_JANUARIA pdf.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PATIO_DE_COMPOSTAGEM_JANUARIA.xlsx
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
PLANILHA_ORCAMENTARIA_ASPP_JANUARIA(1).xlsx
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
PLANILHA_ORCAMENTARIA_USINA_DE_TRIAGEM_COM_TRANSBORDO_10_11(1).pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
PLANILHA_ORCAMENTARIA_USINA_DE_TRIAGEM_COM_TRANSBORDO_10_11(1).xlsx
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
PROJETO_LOCACAO_ASPP_UTC_F01-1_assinado (1).pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
USINA_DE_TRIAGEM_COM_TRANSBORDO_PROJETO_F01-1_29_assinado (1).pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
USINA_DE_TRIAGEM_COM_TRANSBORDO_PROJETO_HIDROSSANITARIO_ESGOTO_-1_assinado.pdf
Tipo: Edital
17/12/2024-14:22:31
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE JANUÁRIA.
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 2.568.010,23
Melhor lance
R$ 2.045.500,00
Unidade:
SVÇ
07/01/2025
07/01/2025 17:46:42 | Sistema
O item 0001 foi homologado por ANTONIO HENRIQUE SOUZA SANTANA.
07/01/2025 17:46:32 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por ANTONIO HENRIQUE SOUZA SANTANA.
03/01/2025
03/01/2025 19:58:25 | Agente de Contratação
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA AGRADECE À TODOS OS LICITANTES QUE PARTICIPARAM DO CERTAME.
03/01/2025 19:57:08 | Agente de Contratação
EMPRESA CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA, FAVOR ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA NO E-MAIL DA LICITAÇÃO: licitacaojanuaria@yahoo.com.br
03/01/2025 19:55:29 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/01/2025 19:53:40 | Sistema
O fornecedor FERREIRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
03/01/2025 19:44:21 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 03/01/2025 às 16:54.
03/01/2025 19:43:55 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/01/2025 19:43:34 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA.
03/01/2025 19:43:06 | Sistema
Motivo: DILIGÊNCIA CONCLUÍDA.
03/01/2025 19:43:06 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA no item 0001.
03/01/2025 19:19:50 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/01/2025 17:51:27 | Agente de Contratação
PRAZO ATÉ ÀS 17:00 HORAS PARA ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO.
03/01/2025 17:50:25 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 03/01/2025.
03/01/2025 17:47:32 | F. CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LT
Documentação Item 0001: Presado Sr. Agente de Contratação, Gostaria de solicitar um tempo maior para envio da documentação conforme solicitado. Tendo em vista que estamos trabalhando com quadro de colaboradores reduzidos devido recesso de ano novo. E sobretudo devido objeto em questão possuir três planilhas diferentes, onde requer um tempo maior na elaboração dos documentos! Solicito o prazo de 4 horas úteis para o envio da documentação!
03/01/2025 17:41:44 | Agente de Contratação
EMPRESA CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA, FAVOR ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, CONFORME ITEM 11 DO EDITAL, ATENTAR-SE AO PRAZO, ATÉ ÀS 15:40 HORAS.
03/01/2025 17:40:24 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 03/01/2025.
03/01/2025 17:39:57 | Sistema
Motivo: NEGOCIAÇÃO CONCLUÍDA.
03/01/2025 17:39:57 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
03/01/2025 17:39:10 | F. CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LT
Negociação Item 0001: Presado Sr. Agente de Contratação, esse é o nosso melhor lance!
03/01/2025 17:35:11 | Agente de Contratação
É O SEU MELHOR VALOR?
03/01/2025 17:33:15 | Agente de Contratação
EMPRESA CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA, PODE MELHORAR O LANCE?
03/01/2025 17:32:43 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:32 do dia 03/01/2025.
03/01/2025 17:30:47 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA com lanceR$ 2.045.500,00.
03/01/2025 17:30:47 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 2.045.500,00.
03/01/2025 17:07:07 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA foi definida pelo agente de contratação para 03/01/2025 às 14:30, encerrando às 14:35:00.
03/01/2025 17:05:01 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA IDEAL LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
03/01/2025 17:05:01 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/01/2025 16:20:58 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor FERREIRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA foi definida pelo agente de contratação para 03/01/2025 às 14:00, encerrando às 14:05:00.
03/01/2025 16:18:54 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor FERREIRA CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
03/01/2025 16:18:54 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante TRES M AMBIENTAL LTDA com lance de R$ 2.046.000,00.
03/01/2025 16:18:54 | Sistema
O fornecedor BARBOSA CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/01/2025 16:18:54 | Sistema
Motivo: A EMPRESA BARBOSA CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA NÃO APRESENTOU OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE À CAPACITAÇÃO TECNICO-OPERACIONAL E TÉCNICO PROFISSIONAL COM OS QUANTITATIVOS MÍNIMOS EXIGIDOS NO EDITAL, CONFORME ITENS 11.3.3.2.1 E 11.3.3.5.1 DO EDITAL. NÃO COMPROVANDO PORTANTO, A EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO DE CARACTERÍSTICA SEMELHANTE À PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO DESTE EDITAL, ESTANDO, DESSA FORMA, INABILITADA.
03/01/2025 16:18:54 | Sistema
O fornecedor BARBOSA CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA foi inabilitado no processo.
03/01/2025 15:40:21 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/01/2025 15:21:13 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/01/2025 15:12:15 | Agente de Contratação
EMPRESA BARBOSA CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, FAVOR, ANEXAR BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO ANO DE 2023 E OS TESTADOS COM QUANTITATIVO EXIGIDO NO EDITAL REFERENTE AO ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA, TANTO TÉCNICO-OPERACIONAL, QUANTO TÉCNICO PROFISSIONAL. NÃO FORAM IDENTIFICADOS OS QUANTITATIVOS EXIGIDOS NO EDITAL.
03/01/2025 15:09:01 | Sistema
Motivo: Apresentação da documentação pendente.
03/01/2025 15:09:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 03/01/2025.
03/01/2025 14:24:48 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/01/2025 14:23:41 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/01/2025 14:23:27 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/01/2025 13:27:30 | Agente de Contratação
CORRETO
03/01/2025 13:27:14 | F. BARBOSA CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRA
Documentação Item 0001: Correção, nosso desconto é de 20,40% e não 24,49 como citado anteriormente...
03/01/2025 13:27:01 | Agente de Contratação
EMPRESA BARBOSA CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, ESTÁ ABERTO O PRAZO PARA O ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, FAVOR ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO CONFORME EXIGIDA NO EDITAL. ATENTAR-SE PARA O PRAZO, ATÉ ÀS 11:26 HORAS.
03/01/2025 13:25:36 | Sistema
Motivo: PRAZO PARA O ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.
03/01/2025 13:25:36 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:26 do dia 03/01/2025.
03/01/2025 13:24:40 | Sistema
Motivo: NEGOCIAÇÃO CONCLUÍDA.
03/01/2025 13:24:40 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
03/01/2025 13:23:00 | F. BARBOSA CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRA
Negociação Item 0001: Estamos com um desconto de 24,59% acreditamos esse ser o limite tolerável para execução da obra dentro dos paramtros técnicos exigidos pelo edital