CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM SÃO JOAQUIM, MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.
012/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Cancelada
Agente de Contratação:
Adney Rodrigues dos Santos
Autoridade Competente:
ANA CLÁUDIA BATISTA DA SILVA
Apoio:
Eliana Nogueira Alves, Rubens César Medrado dos Santos
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
11/10/2024 às 12:59
Inicio das Propostas
14/10/2024 às 12:00
Limite p/ Impugnações
24/10/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
24/10/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
28/10/2024 às 11:50
Abertura das Propostas
28/10/2024 às 12:00
Documentos
EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 012-2024 -CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM SÃO JOAQUIM EM JANUÁRIA - SETUR.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
COMPOSICAO_DE_CUSTOS_-_ATERRO_SANITARIO_-_DISTRITO_DE_SAO_JOAQUIM_assinado.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
CRONOGRAMA FISICO 01.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
CRONOGRAMA FISICO.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
Matriz de Risco ATERRO SÃO JOAQUIM.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
MEMORIA_DE_CALCULO_-_ATERRO_SANITARIO_-_DISTRITO_DE_SAO_JOAQUIM_assinado.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
MEMORIAL_DESCRITIVO_-_ATERRO_SANITARIO_-_DISTRITO_DE_SAO_JOAQUIM_assinado.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
MG20243294076.c1D10.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
PLANILHA 01.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
PLANILHA_ORCAMENTARIA_-_ATERRO_SANITARIO_-_DISTRITO_DE_SAO_JOAQUIM_assinado.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
PROJETO_ATERRO_SANITARIO_-_DISTRITO_DE_SAO_JOAQUIM_F01_assinado.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
PROJETO_ATERRO_SANITARIO_-_DISTRITO_DE_SAO_JOAQUIM_F02_assinado.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
PROJETO_ATERRO_SANITARIO_-_DISTRITO_DE_SAO_JOAQUIM_F03_assinado.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
PROJETO_ATERRO_SANITARIO_-_DISTRITO_DE_SAO_JOAQUIM-_LOCACAO_assinado.pdf
Tipo: Edital
11/10/2024-09:57:03
CRONOGRAMA FISICO.pdf
Tipo: Cronograma
15/10/2024-15:19:05
1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012-2024 - ATERRO DE SÃO JOAQUIM.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2024-16:29:15
RESPOSTA IMPUGNAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 012-2024 - ATERRO SÃO JOAQUIM.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2024-16:39:05
SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
29/10/2024-10:44:45
SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO.pdf
Tipo: Anulação de ofício
29/10/2024-10:57:41
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Termo de Cancelamento
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO EM SÃO JOAQUIM.
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 396.182,10
Melhor lance
R$ 394.000,00
Unidade:
SVÇ
29/10/2024
29/10/2024 13:57:41 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO.pdf) em 29/10/2024 às 10:57.
29/10/2024 13:57:41 | Sistema
Motivo: Fundamentado no Artigo 71, Inciso III da Lei Federal 14.133/2021.
29/10/2024 13:57:41 | Sistema
O processo foi Anulado de Ofício por iniciativa da Autoridade Competente.
29/10/2024 13:46:27 | Agente de Contratação
PREZADO LICITANTE, O PRESENTE PROCESSO ESTÁ SUSPENSO DEVIDO A SOLICITAÇÃO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
29/10/2024 13:44:45 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO.pdf) em 29/10/2024 às 10:44.
29/10/2024 13:44:45 | Sistema
Motivo: TENDO EM VISTA O OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
29/10/2024 13:44:45 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
29/10/2024 12:17:30 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, prorrogamos o prazo para diligências para sanar algumas dúvidas junto ao Departamento de Engenharia e Assessoria Jurídica do Município, informamos que o retorno da sessão ocorrerá na data de 30/10/2024 às 10:00 horas.
29/10/2024 12:17:30 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 30/10/2024.
28/10/2024
28/10/2024 14:08:46 | Agente de Contratação
Empresa LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, o prazo para diligência será estendido, para melhor análise dos documentos junto ao Departamento de Engenharia do Municcípio. Retornaremos para continuidade do certame amanhâ às 10:00 horas da manhã, peço que esteja logado nesse horário para darmos seguimento. Obrigado.
28/10/2024 14:03:57 | Sistema
Motivo: Prazo para diligência estendido para melhor análise dos documentos.
28/10/2024 14:03:57 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 29/10/2024.
28/10/2024 13:29:47 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/10/2024 13:24:10 | Agente de Contratação
Empresa LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME esteja atenta ao prazo para apresentação da documentação, até às 10:37.
28/10/2024 12:36:36 | Sistema
Motivo: Empresa LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, o prazo para o envio da documentação de habilitação está aberto, favor anexar toda a documentação do item 11 do edital.
28/10/2024 12:36:36 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:37 do dia 28/10/2024.
28/10/2024 12:21:48 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/10/2024 às 09:31.
28/10/2024 12:21:05 | Sistema
O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
28/10/2024 12:20:06 | F. LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD
Negociação Item 0001: Bom dia! Sr Pregoeiro estamos com o melhor lance
28/10/2024 12:19:08 | Agente de Contratação
Empresa LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME podemos melhorar esse valor?
28/10/2024 12:17:31 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 28/10/2024 às 11:18.
28/10/2024 12:16:42 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
28/10/2024 12:16:42 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 394.000,00.
28/10/2024 12:15:53 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
28/10/2024 12:05:52 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/10/2024 12:05:52 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/10/2024 12:04:37 | Agente de Contratação
Bom dia, meu nome é Adney, serei o Agente de contratação que conduzirá o processo, está iniciada a fase de lances, boa sorte à todos.
28/10/2024 12:02:15 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/10/2024 12:02:15 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/10/2024 12:02:15 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/10/2024 12:01:13 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
24/10/2024
24/10/2024 19:39:05 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA IMPUGNAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 012-2024 - ATERRO SÃO JOAQUIM.pdf) em 24/10/2024 às 16:39.
24/10/2024 19:29:15 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012-2024 - ATERRO DE SÃO JOAQUIM.pdf) em 24/10/2024 às 16:29.
15/10/2024
15/10/2024 18:19:05 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA FISICO.pdf) em 15/10/2024 às 15:19.
11/10/2024
11/10/2024 12:59:21 | Sistema
Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: A obtenção de benefícios a que se refere o item 2.4 fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação..