CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REFORMA DO CEMEI DONA JUDITH JAQUES, LOCALIZADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
002/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ANA KELLY RODRIGUES DUARTE
Autoridade Competente:
Weslei Júnior Guedes de Jesus
Apoio:
Rubens César Medrado dos Santos
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
23/02/2026 às 18:32
Inicio das Propostas
26/02/2026 às 10:50
Limite p/ Impugnações
10/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
10/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
12/03/2026 às 10:50
Abertura das Propostas
12/03/2026 às 11:00
Documentos
Processo nº 015 -2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002-2026 -REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEMEI DONA JUDITH JAQUES.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-14:52:08
Planilha_Orcamentaria_CEMEI_Dona_Judith_Jaques_-_PDF._assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-14:52:23
Cronograma CEMEI Dona Judith Jaques.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-15:23:43
Composicao_de_BDI_CEMEI_Dona_Judith_Jaques_-_PDF_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-15:24:17
Relatorio_fotografico-_CEMEI_Dona_Judith_Jacques.docx_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-15:24:36
MEMORIAL_DESCRITIVO_REFORMA_DO_CEMEI_DONA_JUDITH_JACQUES.docx_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-15:24:55
CEMEI_Dona_Judith_Jacques_01_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-15:25:30
CEMEI_Dona_Judith_Jacques_02_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-15:25:38
CEMEI_Dona_Judith_Jacques_03_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-15:25:48
CEMEI_Dona_Judith_Jacques_04_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-15:26:04
CEMEI_Dona_Judith_Jacques_05_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-15:26:18
CEMEI_Dona_Judith_Jacques_06_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-15:28:36
PROJETO BASICO DONA JUDITH JACQUES.docx (1)_compressed.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-15:28:49
Planilha Orçamentaria CEMEI Dona Judith Jaques - Final.xlsx
Tipo: Edital
23/02/2026-15:29:26
LAUDO DE AVALIACAO.pdf
Tipo: Outros documentos
12/03/2026-16:10:35
LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA-_ZURIQUE_CONSTRUCOES_E_TECNOLOGIA_EIRELI_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
13/03/2026-11:10:13
Resposta Recurso CE 002-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
14/04/2026-10:14:42
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REFORMA DO CEMEI DONA JUDITH JAQUES, LOCALIZADO NA PRAÇA SETE DE...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.204.137,51
Melhor lance:
R$ 2.627.392,78
Unidade:
SVÇ
14/04/2026
14/04/2026 13:32:23 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Weslei Júnior Guedes de Jesus.
14/04/2026 13:31:47 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Weslei Júnior Guedes de Jesus.
14/04/2026 13:15:57 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/04/2026 13:14:42 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta Recurso CE 002-2026.pdf) em 14/04/2026 às 10:14.
14/04/2026 13:12:57 | Agente de Contratação
Bom dia Senhores licitantes! Segue resposta final do recurso e contrarrazão.
25/03/2026
25/03/2026 19:50:30 | Agente de Contratação
A empresa CSN CONSTRUÇÕES LTDA anexou contrarrazão por email às 15:56.
20/03/2026
20/03/2026 18:15:51 | Agente de Contratação
A empresa JJF CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA anexou recurso por email e a partir do dia 23/03/2026 será o início da contrarrazão com limite até o dia 25/03/2026 às 23:59.
17/03/2026
17/03/2026 14:20:18 | Agente de Contratação
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 20/03/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/03/2026 às 23:59.
17/03/2026 14:19:13 | Agente de Contratação
Desculpem a demora, estava aguardando os ajustes do portal que foram feitos agora!
17/03/2026 14:18:21 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 20/03/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/03/2026 às 23:59.
17/03/2026 12:02:57 | Agente de Contratação
Bom dia Senhores Licitantes! Estou retomando a sessão.
13/03/2026
13/03/2026 17:35:11 | Agente de Contratação
Devido mal funcionamento do Portal de Compras Públicas, estou impossibilitada de marcar as datas de recurso e de contrarrazões, entrei o contato com portal e estou aguardando solucionar, para não haver prejuízo suspenderemos a sessão e remarcaremos para o dia 17/03/2026 às 09:00hs da manhã. Boa tarde!
13/03/2026 17:17:05 | Sistema
Intenção: 11.3.3.4.2. Quanto à capacitação técnico-profissional: a) Atestado de para os serviços de execução de piso intertravados, execução de piso em granitina, execução de cobertura em telhado cerâmico e execução de estrutura de telhado em madeira, dos quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 50% (cinquenta) dos quantitativos licitados.
13/03/2026 17:17:05 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
13/03/2026 17:16:59 | Sistema
Intenção: Solicito recurso A empresa ZURIQUE_CONSTRUCOES não apresentou os quantitativos de estrutura de telhado em madeira, cobertura em telhado cerâmico. Planilha: Engradamento de madeira-1.240,07m² –50% = 620,03 m2 Telhado Cerâmico -1.240,07m²–50% = 620,03 m2
13/03/2026 17:16:59 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
13/03/2026 17:04:25 | Sistema
O fornecedor JJF CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/03/2026 17:03:32 | Sistema
O fornecedor JJF CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/03/2026 17:02:06 | Sistema
O fornecedor N.S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
13/03/2026 17:01:29 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 13/03/2026 às 14:11.
13/03/2026 17:01:13 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
13/03/2026 17:01:04 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ZURIQUE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRELI.
13/03/2026 17:00:18 | Agente de Contratação
Boa tarde! Vamos retomar a sessão.
13/03/2026 15:19:41 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, suspenderei a sessão para um intervalo de almoço. Estejam conectados pontualmente as 14:00 horas para continuarmos com a fase de habilitação.
13/03/2026 15:12:32 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/03/2026 15:06:53 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/03/2026 14:22:59 | F. ZURIQUE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRE
Documentação Item 0001: Sr pregoeiro, solicito prorrogação de prazo para fins ajustes das planilhas orçamentarias, reforçando nossa total seriedade ao processo.
13/03/2026 14:14:00 | Sistema
Motivo: Empresa ZURIQUE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRELI favor anexar, planilha orçamentária, cronograma físico, BDI.
13/03/2026 14:14:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:13 do dia 13/03/2026.
13/03/2026 14:10:13 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA-_ZURIQUE_CONSTRUCOES_E_TECNOLOGIA_EIRELI_assinado.pdf) em 13/03/2026 às 11:10.
13/03/2026 14:09:08 | Agente de Contratação
Conforme análise da Engenheira Civil, Gabriella Escobar de Assis, inscrita no CREA sob o nº 430.437/MG, que os atestado da empresa ZURIQUE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRELI, atende aos requisitos do edital.
13/03/2026 13:35:45 | Agente de Contratação
Atestados enviados para setor de engenharia, setor técnico responsável para análise dos atestados e posterior Laudo de Avaliação com resultado.
13/03/2026 12:48:51 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/03/2026 12:13:33 | Sistema
Motivo: Empresa ZURIQUE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRELI favor anexar toda documentação de habilitação do item 11 e subitens do Edital.
13/03/2026 12:13:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:12 do dia 13/03/2026.
13/03/2026 11:59:48 | Sistema
Motivo: Empresa ZURIQUE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRELI, favor anexar toda documentação de habilitação do item 11 e subitens do Edital.
13/03/2026 11:59:48 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 13/03/2026.
13/03/2026 11:58:04 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
13/03/2026 11:32:29 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CEPOL-CONSTRUCOES E EDIFICACOES POLO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 13/03/2026 às 08:53, encerrando às 08:58:00.
13/03/2026 11:31:14 | Agente de Contratação
Bom dia Senhores! Iremos retomar a sessão.
12/03/2026
12/03/2026 19:44:47 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, estou suspendendo a sessão da Concorrência Eletrônica nº 002/2026 13 para Reforma do CEMEI Dona Judith Jaques, no município de Januária/MG e darei continuidade amanhã, dia 13/03/2026, às 08:30 horas. Estejam todos conectados. Tenham uma boa tarde!
12/03/2026 19:42:03 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor CEPOL-CONSTRUCOES E EDIFICACOES POLO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
12/03/2026 19:42:03 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
12/03/2026 19:17:52 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 12/03/2026 às 16:37, encerrando às 16:42:00.
12/03/2026 19:10:35 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LAUDO DE AVALIACAO.pdf) em 12/03/2026 às 16:10.
12/03/2026 18:51:03 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor NEX CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
12/03/2026 18:51:03 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ZURIQUE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRELI com lance de R$ 2.627.392,78.
12/03/2026 18:51:03 | Sistema
O fornecedor N.S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/03/2026 18:51:03 | Sistema
Motivo: Conforme Laudo enviado pelo setor de engenharia, analisado e assinado Gabriella Escobar de Assis, Engenheira Civil, inscrita no CREA sob o nº 430.437/MG, que os atestados não atendem as exigências do edital, em anexo.
12/03/2026 18:51:03 | Sistema
O fornecedor N.S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado no processo.