CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEMEI JOVE DA MATA, NO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
001/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ANA KELLY RODRIGUES DUARTE
Autoridade Competente:
Weslei Júnior Guedes de Jesus
Apoio:
Rubens César Medrado dos Santos
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
23/02/2026 às 17:44
Inicio das Propostas
24/02/2026 às 10:50
Limite p/ Impugnações
06/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/03/2026 às 10:50
Abertura das Propostas
10/03/2026 às 10:51
Documentos
Processo nº 014 -2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 001-2026 -CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEMEI JOVE DA MATA.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-11:20:07
PLANILHA_NOVO_JOVE_DA_MATA_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-13:55:46
CRONOGRAMA_JOVE_DA_MATA_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-13:56:22
BDI_JOVE_DA_MATA_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-13:56:51
RELATORIO_FOTOGRAFICO_CEMEI_JOVE_DA_MATA_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-13:57:17
RRT PROJETO.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-13:58:02
PRANCHA_1_DE_5_CEMEI_JOVE_DA_MATA_JANUARIA_MG_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-13:59:16
PRANCHA_2_DE_5_CEMEI_JOVE_DA_MATA_JANUARIA_MG_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-13:59:29
PRANCHA_3_DE_5_CEMEI_JOVE_DA_MATA_JANUARIA_MG_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-13:59:54
PRANCHA_4_DE_5_CEMEI_JOVE_DA_MATA_JANUARIA_MG_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-14:00:04
PRANCHA_5_DE_5_CEMEI_JOVE_DA_MATA_JANUARIA_MG_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-14:00:20
MEMORIAL_DESCRITIVO_CONSTRUCAO_CEMEI_JOVE_DA_MATA_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
23/02/2026-14:01:26
PLANILHA NOVO JOVE DA MATA.xlsx
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
23/02/2026-14:44:05
LAUDO_CSN_CONSTRUCOES_LTDA_JOVE_DA_MATA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
10/03/2026-14:21:18
LAUDO_N.S.A_CONSTRUTORA_E_INCORPORADORA_LTDA_JOVE_DA_MATA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
10/03/2026-17:02:20
LAUDO_JJF_CONSTRUTORA_E_LOCACAO_DE_MAQUINAS_LTDA_JOVE_DA_MATA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2026-15:22:35
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEMEI JOVE...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 4.918.806,18
Melhor lance:
R$ 3.738.330,52
Unidade:
SVÇ
12/03/2026
12/03/2026 12:07:12 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Weslei Júnior Guedes de Jesus.
12/03/2026 12:06:07 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Weslei Júnior Guedes de Jesus.
11/03/2026
11/03/2026 18:44:58 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/03/2026 18:44:55 | Agente de Contratação
A Prefeitura de Januária, por meio do Setor de Licitações, agradece a participação de todos. Boa tarde!
11/03/2026 18:43:29 | Sistema
Justificativa: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.594 DE 02/12/2025.
11/03/2026 18:43:29 | Sistema
Intenção: Manifesto intenção de recurso
11/03/2026 18:43:29 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
11/03/2026 18:43:11 | Sistema
Justificativa: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.594 DE 02/12/2025.
11/03/2026 18:43:11 | Sistema
Intenção: Manifesto intenção de recurso
11/03/2026 18:43:11 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
11/03/2026 18:32:31 | Sistema
O fornecedor ZURIQUE CONSTRUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/03/2026 18:31:53 | Sistema
O fornecedor FERRAZ ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/03/2026 18:26:48 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 11/03/2026 às 15:36.
11/03/2026 18:26:07 | Agente de Contratação
Conforme LAUDO DE AVALIAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, pelo feito Sr. Helisson Fidelis Porto de Moura, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/CAU nº 278195/D, foi constatado que os atestados da empresa JJF CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA, atendem aos requisitos do edital, estando em conformidade com todas a complexidade da obra em questão.
11/03/2026 18:22:35 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LAUDO_JJF_CONSTRUTORA_E_LOCACAO_DE_MAQUINAS_LTDA_JOVE_DA_MATA_assinado.pdf) em 11/03/2026 às 15:22.
11/03/2026 18:21:34 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/03/2026 18:21:15 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JJF CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA.
11/03/2026 17:04:07 | Agente de Contratação
Boa tarde! Desculpa! Solicito que aguardem mais um pouco, pois ainda não obtive o resultado do laudo, devido atraso no setor de engenharia por instabilidade no sistema.
11/03/2026 15:02:29 | Agente de Contratação
Como até o momento não obtive o Laudo com avaliação dos atestados, que é feito pelo setor de engenharia, suspenderei a sessão para intervalo de almoço e estaremos retornando às 14:00 (quatorze) horas.
11/03/2026 12:45:39 | Agente de Contratação
Senhores licitantes os atestados foram enviados para o setor técnico, sendo o setor de engenharia, para análise e posterior Laudo de Avaliação.
11/03/2026 11:49:14 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2026 11:37:11 | Sistema
Motivo: Empresa JJF CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA favor anexar toda documentação de habilitação do item 11 e subitens do Edital.
11/03/2026 11:37:11 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:38 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 11:36:09 | Sistema
Motivo: NEGOCIAÇÃO REALIZADA!
11/03/2026 11:36:09 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
11/03/2026 11:35:06 | Sistema
Motivo: NEGOCIAÇÃO REALIZADA!
11/03/2026 11:35:06 | Sistema
Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 10:32 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 11:33:58 | F. JJF CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS
Negociação Item 0001: Bom dia, Sr. Agente esse é o nosso menor lance.
11/03/2026 11:33:06 | Sistema
Motivo: JJF CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA esse é o seu menor valor?
11/03/2026 11:33:06 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:32 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 11:31:42 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes Bom Dia! Vamos dar continuidade a sessão.
10/03/2026
10/03/2026 20:05:08 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, estou suspendendo a sessão da Concorrência Eletrônica nº 001/2026 13 para Construção do Centro Municipal de Educação Infantil 13 CEMEI Jove Da Mata, no município de Januária/MG e darei continuidade amanhã, dia 11/03/2026, às 08:30 horas. Estejam todos conectados. Tenham uma boa tarde!
10/03/2026 20:02:20 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LAUDO_N.S.A_CONSTRUTORA_E_INCORPORADORA_LTDA_JOVE_DA_MATA_assinado.pdf) em 10/03/2026 às 17:02.
10/03/2026 20:01:15 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante JJF CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA com lance de R$ 3.738.330,52.
10/03/2026 20:01:15 | Sistema
O fornecedor N.S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/03/2026 20:01:15 | Sistema
Motivo: Após analise dos atestados pelo Sr. Helisson Fidelis Porto de Moura, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/CAU nº 278195/D, foi constatada nos atestados a ausência dos itens exigidos pelo processo, conforme LAUDO DE AVALIAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA em anexo.
10/03/2026 20:01:15 | Sistema
O fornecedor N.S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado no processo.
10/03/2026 19:47:29 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/03/2026 19:29:51 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/03/2026 19:28:05 | Sistema
Motivo: Diligência para anexar documentação complementar
10/03/2026 19:28:05 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:58 do dia 10/03/2026.
10/03/2026 19:12:29 | F. N.S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD
Negociação Item 0001: Prezada Pregoeiro, Solicito prorrogação de prazo para envio da documentação complementar
10/03/2026 18:53:21 | Agente de Contratação
Perfeitamente, preciso do atestado devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
10/03/2026 18:51:26 | F. N.S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD
Negociação Item 0001: Prezado Pregoeiro, Informamos que a obra em questão foi projetada e acompanhada por profissional arquiteto, devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme exige a legislação vigente, desta forma o atestado em questão esta de acordo com legislação registrado no CAU.
10/03/2026 18:32:17 | Agente de Contratação
N.S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA favor anexar atestados com registro no CREA.
10/03/2026 18:27:37 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/03/2026 17:55:33 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/03/2026 17:39:16 | Sistema
Motivo: Empresa N.S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA favor anexar toda documentação de habilitação do item 11 e subitens do Edital.
10/03/2026 17:39:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 10/03/2026.
10/03/2026 17:37:35 | Sistema
Motivo: NEGOCIAÇÃO RECEBIDA!