Sessão pública iniciada

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BENEDETI PINELI, LOCALIZADA...

4/2026
Prefeitura Municipal de Elói Mendes
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Aberta

Agente de Contratação:

Nadyne Vilani Pereira

Autoridade Competente:

NATAL DONIZETTI CADORINI

Apoio:

HEBERT MILAGRES OSÓRIO, LUIS FERNANDO FLAUZINO BARROS, RAISSA TEODORO ROSA DA SILVA

Origem dos Recursos:

Outros

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

13/02/2026 às 18:23

Inicio das Propostas

19/02/2026 às 20:00

Limite p/ Impugnações

26/03/2026 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

27/03/2026 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

30/03/2026 às 11:00

Abertura das Propostas

30/03/2026 às 12:00

Documentos

Edital_Quadra.pdf

Tipo: Edital

13/02/2026-15:18:58

CRONOGRAMA.pdf

Tipo: Cronograma

13/02/2026-15:19:32

PLANILHA_ORC_BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

13/02/2026-15:19:58

Memoria_de_Calculo.pdf

Tipo: Outros documentos

13/02/2026-15:20:30

Memorial_Descritivo.pdf

Tipo: Outros documentos

13/02/2026-15:20:44

PROJETO.pdf

Tipo: Outros documentos

13/02/2026-15:21:02

RELATORIO_FOTOGRAFICO.pdf

Tipo: Outros documentos

13/02/2026-15:21:20

PLANILHA_ORCAMENT.xlsx

Tipo: Outros documentos

13/02/2026-15:21:44

DOCS_QUADRA.pdf

Tipo: Outros documentos

13/02/2026-15:21:59

ART.pdf

Tipo: Outros documentos

13/02/2026-15:22:39

Esclarecimentos - PLANILHA_ORC_BDI.pdf

Tipo: Documento Anexo

17/03/2026-11:07:47

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

1 registros

LOTE 1

Andamento do processo

30/03/2026
30/03/2026 17:40:55 | Agente de Contratação
Prezados, os documentos ainda estão em análise técnica. Por esse motivo, retomaremos a sessão amanhã às 10h00, solicito que estejam online.
30/03/2026 17:02:16 | Agente de Contratação
Boa tarde, os documentos ainda estão em análise.
30/03/2026 14:49:02 | Agente de Contratação
Os documentos de habilitação foram encaminhados para análise técnica do setor responsável. Retomaremos a sessão às 14h00, solicito que estejam online.
30/03/2026 14:41:49 | Sistema
O fornecedor INOVACAO CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/03/2026 14:41:11 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA PCON LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
30/03/2026 14:36:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/03/2026 às 11:46.
30/03/2026 14:35:56 | Sistema
O fornecedor DNH - CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
30/03/2026 14:35:36 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
30/03/2026 13:32:55 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/03/2026 12:34:42 | Sistema
Motivo: Nesse prazo, é necessário o envio da proposta readequada, nos moldes das cláusulas 6.11 e 14.1 do Edital.
30/03/2026 12:34:42 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:34 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 12:33:36 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:33 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 12:32:43 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante DNH - CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA - ME com lance de R$ 528.680,38.
30/03/2026 12:32:29 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
30/03/2026 12:14:15 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
30/03/2026 12:13:59 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
30/03/2026 12:03:28 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2026 12:03:28 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/03/2026 12:03:12 | Agente de Contratação
Iniciaremos a fase de lances, ofertem seus melhores preços.
30/03/2026 12:02:50 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/03/2026 12:02:50 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 2.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/03/2026 12:02:50 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/03/2026 12:02:50 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/03/2026 12:01:24 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
30/03/2026 12:01:08 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes!