CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, VISANDO À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - TIPO PORTE 1, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME...
3/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Nadyne Vilani Pereira
Autoridade Competente:
NATAL DONIZETTI CADORINI
Apoio:
HEBERT MILAGRES OSÓRIO, LUIS FERNANDO FLAUZINO BARROS, RAISSA TEODORO ROSA DA SILVA
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
26/01/2026 às 19:12
Inicio das Propostas
27/01/2026 às 20:00
Limite p/ Impugnações
06/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
07/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/03/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
10/03/2026 às 12:00
Documentos
Edital_UBS.pdf
Tipo: Edital
26/01/2026-16:06:54
Cronograma_UBS.pdf
Tipo: Cronograma
26/01/2026-16:07:21
BDI_UBS.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
26/01/2026-16:07:37
Encargos Sociais.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
26/01/2026-16:07:54
DOCS_UBS.pdf
Tipo: Outros documentos
26/01/2026-16:08:25
CADERNO_ESPECIFICACAO.pdf
Tipo: Outros documentos
26/01/2026-16:08:55
MEMORIA_CALCULO.pdf
Tipo: Outros documentos
26/01/2026-16:09:31
MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
26/01/2026-16:09:48
RELATORIO_FOTOGRAFICO.pdf
Tipo: Outros documentos
26/01/2026-16:10:02
Planilha_Orçamentaria.xlsx
Tipo: Outros documentos
26/01/2026-16:10:30
Projetos 1.zip
Tipo: Outros documentos
26/01/2026-16:23:00
Projetos 2.zip
Tipo: Outros documentos
26/01/2026-16:23:18
Projetos 3.zip
Tipo: Outros documentos
26/01/2026-16:23:35
Esclarecimento_UBS.pdf
Tipo: Outros documentos
26/02/2026-15:12:35
Julgamento da Impugnação - Decisão_Impug.pdf
Tipo: Documento Anexo
02/03/2026-16:45:15
Esclarecimento2_UBS.pdf
Tipo: Outros documentos
09/03/2026-09:08:54
ERRATA ITEM 85.pdf
Tipo: Outros documentos
09/03/2026-09:09:50
Análise técnica assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
10/03/2026-15:13:20
Orientação Portal.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2026-10:03:30
Análise Técnica - WSS.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2026-12:18:08
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL eloi mendes.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
LOTE 1
13/03/2026
13/03/2026 11:40:58 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por NATAL DONIZETTI CADORINI.
13/03/2026 11:40:43 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por NATAL DONIZETTI CADORINI.
11/03/2026
11/03/2026 15:31:17 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/03/2026 15:31:07 | Agente de Contratação
Decorrido o prazo de intenções de recurso, sem manifestações registradas, informo que a sessão será finalizada. Agradeço a participação de todos.
11/03/2026 15:19:22 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/03/2026 às 12:29.
11/03/2026 15:19:09 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
11/03/2026 15:18:33 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor W.SS CONSTRUTORA LTDA.
11/03/2026 15:18:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Técnica - WSS.pdf) em 11/03/2026 às 12:18.
11/03/2026 15:06:36 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/03/2026 às 12:16.
11/03/2026 15:06:27 | Sistema
O fornecedor W.SS CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
11/03/2026 15:06:10 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
11/03/2026 14:09:08 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/03/2026 14:08:52 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/03/2026 13:05:40 | Agente de Contratação
Conforme arquivo acostado aos autos, o arrematante deverá encaminhar novamente a proposta readequada atualizada.
11/03/2026 13:04:05 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 13:03:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orientação Portal.pdf) em 11/03/2026 às 10:03.
11/03/2026 12:00:15 | Agente de Contratação
Bom dia, daremos prosseguimento ao certame.
10/03/2026
10/03/2026 19:53:10 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, retomaremos a sessão amanhã (11/03/2026) às 09h00. Solicito que estejam online.
10/03/2026 19:50:03 | F. W.SS CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Tendo em vista que conseguimos fazer a atualização, não precisamos de prolongar o prazo.
10/03/2026 19:38:07 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.622.609,16.
10/03/2026 19:37:39 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
10/03/2026 19:36:23 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
10/03/2026 19:31:10 | F. W.SS CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Não estamos conseguindo finalizar na plataforma.... solicitamos que o prazo seja dilatado por gentileza, para podermos acertar a planilha realinha e a plataforma.
10/03/2026 18:16:32 | Sistema
Motivo: Nesse prazo, é necessário o envio da proposta readequada, nos moldes das cláusulas 6.11 e 14.1 do Edital.
10/03/2026 18:16:32 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:16 do dia 10/03/2026.
10/03/2026 18:16:16 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:16 do dia 10/03/2026.
10/03/2026 18:14:29 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante W.SS CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 1.622.609,20.
10/03/2026 18:14:29 | Sistema
O fornecedor INOVACAO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
10/03/2026 18:14:29 | Sistema
Motivo: Conforme análise técnica acostada. Além disso, não apresentou garantia da proposta.
10/03/2026 18:14:29 | Sistema
O fornecedor INOVACAO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
10/03/2026 18:13:20 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise técnica assinado.pdf) em 10/03/2026 às 15:13.
10/03/2026 17:01:21 | Agente de Contratação
Boa tarde, daremos prosseguimento ao certame.
10/03/2026 15:26:44 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Os prazos permanecerão em curso. Retomaremos a sessão às 14h00. Solicito que estejam online.
10/03/2026 15:21:19 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
10/03/2026 15:17:38 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
10/03/2026 14:24:14 | Sistema
Motivo: Nesse prazo, é necessário o envio da proposta readequada, nos moldes das cláusulas 6.11 e 14.1 do Edital.
10/03/2026 14:24:14 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:24 do dia 10/03/2026.
10/03/2026 14:23:45 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:23 do dia 10/03/2026.
10/03/2026 14:23:04 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante INOVACAO CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 1.622.609,14.
10/03/2026 14:23:04 | Sistema
Motivo: Decorrido o prazo sem apresentação da proposta readequada.
10/03/2026 14:23:04 | Sistema
O fornecedor EDIFICACOES BALDONI LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
10/03/2026 12:18:47 | Sistema
Motivo: Nesse prazo, é necessário o envio da proposta readequada, nos moldes das cláusulas 6.11 e 14.1 do Edital.
10/03/2026 12:18:47 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:18 do dia 10/03/2026.
10/03/2026 12:17:59 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:17 do dia 10/03/2026.
10/03/2026 12:14:52 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante EDIFICACOES BALDONI LTDA - ME com lance de R$ 1.617.609,20.
10/03/2026 12:14:28 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
10/03/2026 12:02:38 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/03/2026 12:02:38 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
10/03/2026 12:02:02 | Agente de Contratação
Iniciaremos a fase de lances, ofertem seus melhores preços.
10/03/2026 12:01:38 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.