Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, arquitetura e demais serviços técnicos visando a elaboração de projetos, estudos e documentos técnicos complementares para a elaboração de Projetos de Prevenção e Combate a...
011/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Euller Henrique Gonçalves
Autoridade Competente:
VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS
Apoio:
Ariel Gonçalves Diniz, Ariele da Silva Trindade, Elaine Rodrigues Montalvão, Eliana Amorim Pinto Silva, Gilvânia Amâncio de Oliveira, Ítalo Augusto Oliveira Souza
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
28/02/2025 às 14:07
Inicio das Propostas
28/02/2025 às 17:00
Limite p/ Impugnações
15/03/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
15/03/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
19/03/2025 às 11:00
Abertura das Propostas
19/03/2025 às 12:00
Documentos
1 - EDITAL - CONC 011-2024 - PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO.pdf
Tipo: Edital
28/02/2025-11:05:33
2 - MINUTA DE CONTRATO.pdf
Tipo: Outros documentos
28/02/2025-11:09:54
3 - ETP e MAPA DE RISCO.pdf
Tipo: Outros documentos
28/02/2025-11:10:38
4 - TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
Tipo: Outros documentos
28/02/2025-11:11:00
5 - MEMORIAL DESCRITIVO PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO.pdf
Tipo: Outros documentos
28/02/2025-11:11:24
6 - ART.pdf
Tipo: Outros documentos
28/02/2025-11:12:15
7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Outros documentos
28/02/2025-11:12:39
8 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PARA PREENCHIMENTO).xlsx
Tipo: Outros documentos
28/02/2025-11:13:02
9 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
Tipo: Outros documentos
28/02/2025-11:13:28
10 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PREENCHIMENTO.xlsx
Tipo: Outros documentos
28/02/2025-11:14:00
11 - BDI.pdf
Tipo: Outros documentos
28/02/2025-11:14:18
12 - FOTO LOCAL - Justificativa.pdf
Tipo: Outros documentos
28/02/2025-11:14:49
Esclarecimentos - Pedido de Esclarecimento - Concorrência nº 011_2024.pdf
Tipo: Documento Anexo
05/03/2025-13:55:35
13 - Resposta ao Pedido de Esclarecimento - Concorrência nº 011_2024.pdf
Tipo: Outros documentos
05/03/2025-15:51:42
14 - E-mail de Comunicação - Concorrência nº 011_2024.pdf
Tipo: Outros documentos
05/03/2025-15:52:22
Julgamento da Impugnação - IMPUGNAÇÃO CONCORRÊNCIA 011.2024 PROJETOS DE INCÊNDIO-mesclado.pdf
Tipo: Documento Anexo
09/03/2025-19:14:10
15 - IMPUGNACAO_ALTA_POTENCIA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
18/03/2025-17:27:20
16 - RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO-CONCORRÊNCIA 011-2024-ALTA POTÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
18/03/2025-17:27:37
17 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO INTEMPESTIVO-CONCORRÊNCIA 011_2024 - DÚVIDA - MARTONIO MARTINS.pdf
Tipo: Outros documentos
18/03/2025-17:27:52
18 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO INTEMPESTIVO-CONCORRÊNCIA 011_2024 - DÚVIDA - LUISA.pdf
Tipo: Outros documentos
18/03/2025-17:28:11
19 - RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS-CONCORRÊNCIA 011.2024 PROJETOS DE INCÊNDIO.pdf
Tipo: Outros documentos
18/03/2025-17:28:26
PEÇA 27-E-mail SOLICITA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
19/03/2025-16:42:50
PEÇA 28-E-mail RESPOSTA DA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
19/03/2025-16:43:27
PEÇA 57-E-mail SOLICITA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA CAZELATO FLAUZINO CONSTRUTORA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
21/03/2025-12:01:50
PEÇA 58-E-mail RESPOSTA DA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA CAZELATO FLAUZINO CONSTRUTORA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
21/03/2025-12:02:14
PEÇA 59-Análise Técnica da Proposta Comercial da empresa CAZELATO FLAUZINO CONSTRUTORA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
21/03/2025-12:02:34
E-mail SOLICITA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA MELO BRANDÃO ENGENHARIA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
28/03/2025-09:03:55
E-mail RESPOSTA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA MELO BRANDÃO ENGENHARIA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
28/03/2025-09:12:31
E-mail RESPOSTA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA BENITO OPUCHKEVICH - ENGENHARIA E PERICIA IMOBILIARIA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
02/04/2025-14:12:19
E-mail SOLICITA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA BENITO OPUCHKEVICH - ENGENHARIA E PERICIA IMOBILIARIA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
02/04/2025-14:12:44
CONC 011_2024 - EMAIL SOLICITA ANÁLISE TÉCNICA E EMAIL RESPOSTA TECNICA REF EMPRESA SEPTEM ENGENHARIA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2025-17:18:55
Resposta a Concorr~encia 112024 (3) (1).doc
Tipo: Outros documentos
08/04/2025-17:16:34
CONCORRÊNCIA 011_2024 - SOLICITA ANÁLISE TÉCNICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA FBR PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2025-09:41:28
RESPOSTA ANÁLISE TÉCNICA - CONCORRÊNCIA 011_2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA FBR PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2025-09:47:06
E-mail de Prefeitura Municipal de Curvelo - Fwd_ Análise técnico profissional e operacional fbr.pdf
Tipo: Outros documentos
16/04/2025-08:59:16
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO EXTINFLAM.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, arquitetura e demais se...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.470.296,16
Melhor lance
R$ 790.000,00
Unidade:
SVÇ
13/05/2025
13/05/2025 18:59:48 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
13/05/2025 18:59:44 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS.
13/05/2025 11:05:55 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/04/2025
24/04/2025 18:00:36 | Agente de Contratação
FICA MANTIDO O JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO REALIZADO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, SENDO OS AUTOS ENCAMINHADOS PARA OS DEMAIS PROCEDIMENTOS COONFORME RITO PREVISTO NA LEI 14.133/2021 E NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
24/04/2025 17:21:30 | Agente de Contratação
CONSIDERANDO O PRAZO CONCEDIDO PARA A APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PELOS LICITANTES QUE MANIFESTARAM INTENÇÃO, E QUE ENCERRADO O PRAZO EM 23/04/2025 ÀS 23:59 E QUE NÃO FORAM ENVIADOS OS DEVIDOS RECURSOS PARA ANÁLISE.
24/04/2025 17:19:30 | Agente de Contratação
BOA TARDE CARÍSSIMOS (AS) LICITANTES.
16/04/2025
16/04/2025 12:47:24 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 23/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/04/2025 às 23:59.
16/04/2025 12:44:43 | Sistema
Intenção: Analisar criteriosamente a documentação apresentada pela proponente quanto a habilitação. Manifestamos interesse em interpor recurso na fase de proposta também, na qual houve um equivoco quanto a analise da nossa documentação.
16/04/2025 12:44:43 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/04/2025 12:44:41 | Sistema
Intenção: manifestamos intenção de recuso, conforme argumentos que serão apresentados em nosso recurso..
16/04/2025 12:44:41 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/04/2025 12:44:39 | Sistema
Intenção: Manifestamos intenção de recorrer da classificação da proposta da empresa FBR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, que apresentou desconto superior a 75%, indicando possível inexequibilidade (art. 59, `PAR` 4º, da Lei 14.133/2021).
16/04/2025 12:44:39 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/04/2025 12:44:35 | Sistema
Intenção: Analisar criteriosamente as considerações do orçamento apresentado. Questionar os apontamentos incorretos e equivocados a cerca da nossa documentação apresentada.
16/04/2025 12:44:35 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/04/2025 12:32:15 | Sistema
O fornecedor BENITO OPUCHKEVICH - ENGENHARIA E PERICIA IMOBILIARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/04/2025 12:26:22 | Sistema
O fornecedor EDUARDO FELIPE ZANCHETTA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/04/2025 12:19:04 | Agente de Contratação
Alertamos aos licitantes que, conforme item 11.5 do Edital, não será admitida manifestação de intenção de interpor recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação do licitante, ou baseada em fatos genéricos, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em lei.
16/04/2025 12:18:39 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/04/2025 às 09:40.
16/04/2025 12:17:52 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/04/2025 12:17:27 | Agente de Contratação
Nestes termos na qualidade de Agente de Contratação, que após análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, apresentados pela empresa FBR PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, referente ao ITEM 10 do Edital CONC. 011/2024 e considerando a confirmação do cumprimento do subitem 10.1.2 pela unidade técnica de Engenharia deste Município, foi constatado que a referida empresa atendeu integralmente às exigências do edital, sendo portanto HABILITADA, para prosseguimento no certame.
16/04/2025 12:15:55 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor FBR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
16/04/2025 11:59:16 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (E-mail de Prefeitura Municipal de Curvelo - Fwd_ Análise técnico profissional e operacional fbr.pdf) em 16/04/2025 às 08:59.
16/04/2025 11:50:39 | Agente de Contratação
Informo aos interessados que retomaremos a sessão com o julgamento dos documentos de HABILITAÇÃO, às 9:15 da presente data, ficando todos comunicados desde então.
16/04/2025 11:43:21 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes, bom dia.....
11/04/2025
11/04/2025 14:45:00 | Agente de Contratação
Informo que os documentos constantes do subitem 10.1.2 do Edital da empresa FBR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, foram encaminhados ao setor técnico desta prefeitura para subsidiar a análise deste agente de contratação. Tão logo seja proferida esta análise, retomaremos a sessão.
11/04/2025 14:42:37 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes, bom dia...
10/04/2025
10/04/2025 15:13:20 | F. FBR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Documentação enviada conforme solicitado.
10/04/2025 15:07:04 | F. FBR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Ao Agente de Contratação, boa tarde.
10/04/2025 15:05:21 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2025 13:15:23 | Sistema
Motivo: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER ANEXADOS AO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS ATÉ ÀS 15:00 HORAS DO DIA 10/04/2025, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, SEM PREJUÍZO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, DEVENDO SER OBSERVADO O ITEM 14 DO EDITAL.
10/04/2025 13:15:23 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 13:13:14 | Agente de Contratação
Em tempo, informo que foi verificado que a empresa melhor classificada e seu(s) sócio(s) majoritário(s), atendem às condições de participação no certame e encontram-se regulares quanto ao item 9, subitem 9.1, mediante a consulta aos seguintes cadastros: CEIS, CNEP e CAFILC.
10/04/2025 13:05:21 | Sistema
O fornecedor BENITO OPUCHKEVICH - ENGENHARIA E PERICIA IMOBILIARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
10/04/2025 13:04:21 | Agente de Contratação
Alertamos aos licitantes que, conforme item 11.5 do Edital, não será admitida manifestação de intenção de interpor recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação do licitante, ou baseada em fatos genéricos, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em lei.
10/04/2025 13:04:05 | Sistema
O fornecedor EDUARDO FELIPE ZANCHETTA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
10/04/2025 13:01:58 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2025 às 10:11.
10/04/2025 13:01:23 | Agente de Contratação
comunicamos que nos termos do subitem 9.2.3 do Edital o agente contratação encaminhou a proposta comercial readequada e demais documentos solicitados, vide item 9.2, para análise do setor técnico de engenharia deste Município, ocasião que o responsável técnico atestou que a proposta comercial ATENDE os requisitos de aceitabilidade exigidos no edital, conforme documento adicionado na plataforma na presente data.
10/04/2025 12:59:13 | Sistema
O fornecedor FBR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
10/04/2025 12:47:06 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA ANÁLISE TÉCNICA - CONCORRÊNCIA 011_2024 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA FBR PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.pdf) em 10/04/2025 às 09:47.
10/04/2025 12:41:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CONCORRÊNCIA 011_2024 - SOLICITA ANÁLISE TÉCNICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DA EMPRESA FBR PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.pdf) em 10/04/2025 às 09:41.
10/04/2025 11:48:33 | Agente de Contratação
Informo a todos que retomaremos a sessão para julgamento da 6ª colocada as 10 hs de hoje, ou seja, 10.abr.25
10/04/2025 11:47:42 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes, bom dia....
08/04/2025
08/04/2025 20:25:26 | Agente de Contratação
Nestes termos, informamos que tão logo a análise técnica nos seja apresentada, retomaremos a sessão para seguirmos com os trâmites processuais.
08/04/2025 20:23:50 | Agente de Contratação
Aproveitando o ensejo informo a empresa FBR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, que nos termos do subitem 9.2.3, encaminhamos a sua proposta comercial readequada e demais documentos solicitados, vide item 9.2, para análise do setor técnico de engenharia deste Município.
08/04/2025 20:16:34 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta a Concorr~encia 112024 (3) (1).doc) em 08/04/2025 às 17:16.
08/04/2025 20:15:48 | Agente de Contratação
Senhores Licitantes, em tempo anexo o arquivo: RESPOSTA TÉCNICA A ANALISE DOS DOCUMENTOS ENVIADOS PELA SEPTEM ENGENHARIA LTDA
08/04/2025 13:41:53 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/04/2025
07/04/2025 20:54:48 | Agente de Contratação
5) RECEBIDO OS DOCUMENTOS NO PRAZO ESTIPULADO ABAIXO, ESTES SERÃO SUBMETIDOS A UNIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO PARA AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA, NOS TERMOS DO ITEM 9, SUBITEM 9.2.3 DO EDITAL.
07/04/2025 20:54:02 | Agente de Contratação
4) PLANILHA QUE COMPROVE A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA OFERTADA PELO LICITANTE NOS TERMOS DO ITEM 8, SUBITEM 8.3.4 DO EDITAL.