CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES, INCLUINDO A MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS...
6/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
WILK EMANUELL SOARES DIAS
Autoridade Competente:
José Vanderlei Cardoso
Apoio:
Amanda Ferreira Filha, Silvana Cardoso da Silva
Origem dos Recursos:
Voluntária
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
10/04/2026 às 15:46
Inicio das Propostas
14/04/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
28/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
28/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
30/04/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
30/04/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL 013 - 2026 - PRC 022 - CONC 006 - CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS.pdf
Tipo: Edital
10/04/2026-12:21:57
PLANILHA ORÇAMENTARIA ass..pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
10/04/2026-12:31:05
CRONOGRAMA MULTIPLA ass..pdf
Tipo: Cronograma
10/04/2026-12:33:35
CRONOGRAMA - SERVIÇOS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO.pdf
Tipo: Cronograma
10/04/2026-12:33:51
BDI ass..pdf
Tipo: Detalhamento BDI
10/04/2026-12:34:07
ARQ_P1-P1_assinado.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:34:39
ELE P1-P1 (A1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:35:06
EST P1-P3 (A1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:35:21
EST P2-P3 (A1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:35:39
EST P3-P3 (A1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:35:53
HID P1-P1 (A1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:36:18
IMP_P1-P1 assinado.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:36:43
LOC P1-P1 (A1) ass..pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:37:10
PLANIALTIMETRICO P1-P1 A1.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:37:30
SAN P1-P1 (A1) ass..pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:37:49
SAN P1-P1 (A1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:38:13
TER P1-P2 (A1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:38:28
TER P2-P2 (A1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:38:44
MEMORIAL DESCRITIVO ass..pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2026-12:39:17
COMPOSIÇÕES MESCLADAS ass..pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2026-12:40:00
COMPOSIÇÕES MULTIPLA ass..pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2026-12:40:20
COTAÇÕES MESCLADAS.pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2026-12:40:39
COTAÇÕES MULTIPLA ass..pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2026-12:40:54
CROQUI DE ACESSO HABITACIONAL.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/04/2026-12:41:31
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ass..pdf
Tipo:
10/04/2026-12:41:49
MATRIZ DE RISCO.pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2026-12:42:10
MEMÓRIA DE CALCULO ass..pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2026-12:42:32
QCI.pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2026-12:42:51
RELATORIO FOTOGRAFICO.pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2026-12:43:15
MEMORIAL DESCRITIVO DAS FOTOS ass..pdf
Tipo: Outros documentos
10/04/2026-12:43:36
REABERTURA SESSÃO 12-05.pdf
Tipo: Aviso de reinício
12/05/2026-13:33:34
REABERTURA SESSÃO 15-05.pdf
Tipo: Aviso de reinício
15/05/2026-13:36:39
CONTRATO Nº 015-2026.pdf
Tipo: Contrato
27/05/2026-15:09:29
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINT...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.078.068,42
Melhor lance:
R$ 2.469.000,00
Unidade:
SVÇ
22/05/2026
22/05/2026 18:28:18 | Sistema
O item 0001 foi homologado por José Vanderlei Cardoso.
22/05/2026 18:26:59 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por José Vanderlei Cardoso.
21/05/2026
21/05/2026 12:27:35 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/05/2026
15/05/2026 17:22:44 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 20/05/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/05/2026 às 23:59.
15/05/2026 17:06:39 | Sistema
O fornecedor LFGR SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/05/2026 17:03:59 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 15/05/2026 às 14:19.
15/05/2026 17:03:35 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
15/05/2026 17:02:02 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA ALMEIDA BOZZA LTDA.
15/05/2026 16:36:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (REABERTURA SESSÃO 15-05.pdf) em 15/05/2026 às 13:36.
15/05/2026 16:36:39 | Sistema
Motivo: Senhores licitantes, declaro reaberta a presente sessão, após conclusão da análise da documentação pelas áreas técnicas competentes, para prosseguimento dos atos do certame.
15/05/2026 16:36:39 | Sistema
A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
13/05/2026
13/05/2026 16:25:34 | Agente de Contratação
NOTIFICAÇÃO DE REABERTURA DE SESSÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026: Senhores licitantes, informo que a reabertura da sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 006/2026, anteriormente suspensa para análise da documentação de habilitação, ocorrerá no dia 15/05/2026 às 13h30min, por meio do mesmo sistema eletrônico.
12/05/2026
12/05/2026 18:36:58 | Sistema
Motivo: Senhores licitantes, informo a suspensão da sessão para análise da documentação da licitante, sendo que a data e o horário de reabertura serão comunicados com a devida antecedência por meio do sistema.
12/05/2026 18:36:58 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
12/05/2026 18:23:34 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/05/2026 17:20:29 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, considerando sua atual classificação e o encerramento da negociação, solicita-se o envio, no prazo de até 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último valor ofertado, acompanhada dos documentos pertinentes, conforme item 10.12 do edital, observadas também as exigências do item 10.19, sob pena de desclassificação.
12/05/2026 17:20:29 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 12/05/2026.
12/05/2026 17:17:33 | Sistema
Motivo: Negociação finalizada.
12/05/2026 17:17:33 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
12/05/2026 17:14:38 | F. CONSTRUTORA ALMEIDA BOZZA LTDA
Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. Pregoeiro esse é o nosso melhor valor.
12/05/2026 17:11:38 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, considerando sua classificação e visando à obtenção de proposta mais vantajosa, solicita-se manifestação quanto à possibilidade de redução do valor ofertado, no prazo de 15 (quinze) minutos, por meio do sistema eletrônico.
12/05/2026 17:11:38 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:27 do dia 12/05/2026.
12/05/2026 17:06:11 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA ALMEIDA BOZZA LTDA com lance de R$ 2.469.000,00.
12/05/2026 17:06:11 | Sistema
O fornecedor OLIVEIRA E FONSECA ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/05/2026 17:06:11 | Sistema
(CONT. 1) 11.9, alínea “e”) e a Certidão de Regularidade do FGTS (item 11.9, alínea “f”) vencidas na data do certame. Em consulta realizada pelo Agente de Contratação e equipe de apoio junto aos respectivos sítios eletrônicos oficiais, foi possível a atualização apenas da regularidade relativa ao FGTS, permanecendo pendente a regularização da certidão municipal. Por se tratar de microempresa, com fundamento no item 11.14 do edital e no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, caso seja de interesse da licitante, exclusivamente para apresentação de certidão municipal válida.
12/05/2026 17:06:11 | Sistema
Motivo: Considerando o parecer técnico emitido pela assessoria de engenharia, concluiu-se que a licitante OLIVEIRA E FONSECA ENGENHARIA LTDA não atendeu às exigências de qualificação técnica previstas no edital, especialmente pela ausência de apresentação da Certidão de Acervo Operacional (CAO), necessária à comprovação da capacidade técnico-operacional, pela não apresentação das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pela entidade profissional competente para validação dos atestados apresentados, bem como pela não comprovação da execução dos quantitativos mínimos exigidos para os itens de maior relevância técnica do objeto, restando comprometida a comprovação da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, razão pela qual fica inabilitada por descumprimento dos requisitos de qualificação técnica, nos termos do instrumento convocatório. Registre-se, ainda, que a licitante apresentou a Certidão Negativa de Débitos Municipais (item... (CONTINUA)
12/05/2026 17:06:11 | Sistema
O fornecedor OLIVEIRA E FONSECA ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
12/05/2026 16:36:56 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/05/2026 às 13:52.
12/05/2026 16:36:21 | Sistema
O fornecedor OLIVEIRA E FONSECA ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
12/05/2026 16:33:34 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (REABERTURA SESSÃO 12-05.pdf) em 12/05/2026 às 13:33.
12/05/2026 16:33:34 | Sistema
Motivo: Senhores licitantes, declaro reaberta a presente sessão, após conclusão da análise da documentação pelas áreas técnicas competentes, para prosseguimento dos atos do certame.
12/05/2026 16:33:34 | Sistema
A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
08/05/2026
08/05/2026 13:38:33 | Agente de Contratação
NOTIFICAÇÃO DE REABERTURA DE SESSÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026: Senhores licitantes, informo que a reabertura da sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 006/2026, anteriormente suspensa para análise da documentação de habilitação, ocorrerá no dia 12/05/2026 às 13h30min, por meio do mesmo sistema eletrônico.
30/04/2026
30/04/2026 19:43:15 | Sistema
Motivo: Senhores licitantes, informo a suspensão da sessão para análise da documentação da licitante pelas áreas técnicas de engenharia e contabilidade, sendo a data e o horário de reabertura comunicados com a devida antecedência por meio do sistema.
30/04/2026 19:43:15 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
30/04/2026 17:23:54 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/04/2026 14:04:08 | Sistema
Motivo: Considerando a solicitação da licitante, fica prorrogado até as 16h30min o prazo para envio da proposta ajustada, observadas as exigências dos itens 10.12 e 10.19 do edital, sob pena de desclassificação.
30/04/2026 14:04:08 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 30/04/2026.
30/04/2026 13:55:22 | F. OLIVEIRA E FONSECA ENGENHARIA LTDA
Documentação Item 0001: Sr. Agente, gentileza conceder mais prazo para atualização da Planilha, Cronograma e envio dos demais documentos.
30/04/2026 13:09:46 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, encerrada a negociação, enviar em até 2h a proposta ajustada ao último valor, com os documentos pertinentes, conforme item 10.12 do edital, observando também as exigências do item 10.19, sob pena de desclassificação.
30/04/2026 13:09:46 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 30/04/2026.
30/04/2026 12:59:33 | Sistema
Motivo: Negociação encerrada.
30/04/2026 12:59:33 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
30/04/2026 12:56:33 | F. OLIVEIRA E FONSECA ENGENHARIA LTDA
Negociação Item 0001: Estamos em nosso melhor preço.
30/04/2026 12:51:49 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, há possibilidade de melhoria do valor ofertado (desconto)? Favor se manifestar no prazo de 15 (quinze) minutos.
30/04/2026 12:51:49 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:07 do dia 30/04/2026.
30/04/2026 12:47:37 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante OLIVEIRA E FONSECA ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R$ 2.445.000,00.
30/04/2026 12:47:04 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
30/04/2026 12:15:19 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/04/2026 12:15:19 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.