CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO TIPO T1A NO BAIRRO BEIJA FLOR
02/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Concluída
Agente de Contratação:
Bianca Souza Rodrigues
Autoridade Competente:
Roberto Jairo Torres
Apoio:
JOÃO LOPES DA COSTA NETO, JULIANA DOMINGOS DE AZEVEDO
Origem dos Recursos:
-
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
10/04/2025 às 12:31
Inicio das Propostas
10/04/2025 às 13:00
Limite p/ Impugnações
07/05/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
07/05/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
09/05/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
09/05/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL TP CO 02-25 (01).zip
Tipo: Edital
10/04/2025-09:29:19
EDITAL TP CO 02-25.zip
Tipo: Edital
10/04/2025-09:31:16
Esclarecimentos - Esclarecimentos Bocaiuva.pdf
Tipo: Documento Anexo
29/04/2025-08:56:16
Julgamento da Impugnação - IMPUGNAÇÃO CONCORRÊNCIA - CMC MÓDULOS CONSTRUTORA LTDA. - UBS BEIJA FLOR.pdf
Tipo: Documento Anexo
30/04/2025-16:21:38
Julgamento da Impugnação - IMPUGNAÇÃO CONCORRÊNCIA -ULTRA ENGENHARIA - UBS BEIJA FLOR.pdf
Tipo: Documento Anexo
06/05/2025-08:44:39
OFICIO 424 - UBS T1A (1).pdf
Tipo: Outros documentos
13/05/2025-14:06:02
OFICIO 434 - Inabilitação Tecnica AJ3 Engenharia LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
20/05/2025-14:01:18
Inabilitação Tecnica da Empresa ENGER W CONSTRUCOES LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
22/05/2025-13:12:06
Inabilitação Tecnica da Empresa ENGER W CONSTRUCOES LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
22/05/2025-13:12:12
OFICIO 468 - INABILITAÇÃO TECNICA DA EMPRESA SERVICONS CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA (1).pdf
Tipo: Outros documentos
28/05/2025-08:40:14
OFICIO 495 -INABILITAÇÃO TECNICA DA EMPRESA NOVAIS INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS (2).pdf
Tipo: Outros documentos
02/06/2025-13:01:04
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNACAO_BOCAIUVA_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO - ULTRA (1).pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Processo Fracassado
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso lote 0001 - SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DO TIPO T1A NO BAIRRO BEIJA FLOR
08/07/2025
08/07/2025 15:13:49 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
08/07/2025 15:01:22 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
06/06/2025
06/06/2025 21:08:25 | Sistema
O fornecedor SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
05/06/2025
05/06/2025 10:34:22 | Sistema
O fornecedor NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
03/06/2025
03/06/2025 13:35:55 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 06/06/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 11/06/2025 às 23:59.
03/06/2025 13:33:56 | Sistema
Intenção: manifestamos a intenção de recurso frente a inabilitação da empresa.
03/06/2025 13:33:56 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
03/06/2025 13:33:53 | Sistema
Intenção: Apresentar recurso contra a inabilitação desta empresa
03/06/2025 13:33:53 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
03/06/2025 13:20:15 | Sistema
O fornecedor SERVICONS CONSTRUCOES ESPECIALIZADAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/06/2025 13:19:33 | Sistema
O fornecedor NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/06/2025 13:18:15 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/06/2025 às 10:30.
03/06/2025 13:18:03 | Sistema
Motivo: Não foi anexado os documentos os documentos de habilitação após ter aberto prazo por 05 horas e prorrogado por mais duas horas.
03/06/2025 13:18:03 | Sistema
O fornecedor APICE ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/06/2025 13:16:01 | Agente de Contratação
Não será possível a prorrogação, pois hj já é a prorrogação. Ficou aberto ontem npor 05 horas e hoje já foi prorrogado por mais duas horas.
03/06/2025 12:55:32 | F. APICE ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
Documentação Lote 0001: Bom dia , solicito prorrogação do prazo para anexo dos documentos e lançamento na plataforma
03/06/2025 11:17:18 | Agente de Contratação
A sessão será retomada hoje as 10 horas.
03/06/2025 11:17:00 | Sistema
Motivo: Como foi feito com as demais empresas, fica prorrogado prazo para que a empresa anexe os documentos solicitados, sob pena de inabilitação.
03/06/2025 11:17:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 03/06/2025.
03/06/2025 11:15:40 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 03/06/2025.
02/06/2025
02/06/2025 16:02:43 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/06/2025.
02/06/2025 16:02:23 | Sistema
Motivo: Favor anexar os documentos de habilitação, planilha, cronograma e BDI.
02/06/2025 16:02:23 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/06/2025.
02/06/2025 16:01:40 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante APICE ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 2.811.160,00.
02/06/2025 16:01:40 | Sistema
O fornecedor NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/06/2025 16:01:40 | Sistema
Motivo: Conforme parecer técnico anexado.
02/06/2025 16:01:40 | Sistema
O fornecedor NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.
02/06/2025 16:01:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (OFICIO 495 -INABILITAÇÃO TECNICA DA EMPRESA NOVAIS INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS (2).pdf) em 02/06/2025 às 13:01.
02/06/2025 16:00:12 | Agente de Contratação
Boa tarde.
29/05/2025
29/05/2025 14:36:08 | Agente de Contratação
A sessão está suspensa e retorna as 13:00 do dia 02/06/2025.
29/05/2025 14:34:45 | Agente de Contratação
Os documentos anexados serão conderidos
29/05/2025 13:16:31 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
29/05/2025 13:16:20 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/05/2025 11:38:42 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 29/05/2025.
29/05/2025 11:38:24 | Sistema
Motivo: Favor anexar os documentos de habilitação, planilha, cronograma e BDI.
29/05/2025 11:38:24 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 29/05/2025.
29/05/2025 11:32:48 | Agente de Contratação
Bom dia
28/05/2025
28/05/2025 19:13:34 | F. NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO
Documentação Lote 0001: Solicito dilação do prazo em razão da quantidade de itens para lançamento da planilha
28/05/2025 18:41:09 | Agente de Contratação
A sessão está suspensa e será retomada amanhã as oito e meia.
28/05/2025 16:03:20 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/05/2025.
28/05/2025 16:03:11 | Sistema
Motivo: Favor anexar documentos de habilitação, planilha, cronograma e BDI.
28/05/2025 16:03:11 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/05/2025.
28/05/2025 16:02:12 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante NOVAIS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 2.499.000,00.
28/05/2025 16:02:12 | Sistema
Motivo: Solicitação da empresa
28/05/2025 16:02:12 | Sistema
O fornecedor CONSTRUDIAS CONSTRUTORA DE EDIFICIOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
28/05/2025 14:28:49 | F. CONSTRUDIAS CONSTRUTORA DE EDIFICIOS
Documentação Lote 0001: Peço a desclassificação, após uma análise melhor não será possivel a entrega da obra no valor ofertado.
28/05/2025 12:18:27 | F. CONSTRUDIAS CONSTRUTORA DE EDIFICIOS
Documentação Lote 0001: Bom dia, solicitamos a extensão do prazo para o envio da planilha readequada, devido a quantidade de itens não sendo possivel readequar no tempo estabelecido
28/05/2025 11:43:47 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 28/05/2025.
28/05/2025 11:43:34 | Sistema
Motivo: Favor anexar documentos de habilitação, planilha, cronograma e BDI.
28/05/2025 11:43:34 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 28/05/2025.