Contratação de empresa de engenharia para obra de construção da Casa da Cultura no Município de São Bento Abade - MG.
008/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Edson Donizete
Autoridade Competente:
ENEIAS MACHADO DE SOUZA
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
30/10/2025 às 19:08
Inicio das Propostas
04/11/2025 às 12:59
Limite p/ Impugnações
14/11/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
14/11/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
18/11/2025 às 12:59
Abertura das Propostas
18/11/2025 às 13:00
Documentos
Edital processo 101 - concorrencia 08 - casa da cultura.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:03:04
ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:04:31
ANEXO X – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:04:42
ANEXO XI- - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:06:21
ANEXO XII - DECLARACAO - COMPOSIÇÃO BDI.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:07:12
ANEXO XIII – PROJETO ARQUITETONICO.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:17:26
ANEXO XIV – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:17:41
ANEXO XV – MEMORIAL DE CALCULO.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:17:55
ANEXO XVI – PROJETO ESTRUTURAL PAG1.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:18:08
ANEXO XVI – PROJETO ESTRUTURAL PAG2.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:18:22
ANEXO XVI – PROJETO ESTRUTURAL PAG3.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:18:35
ANEXO XVI – PROJETO ESTRUTURAL PAG4.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:18:52
ANEXO XVI – PROJETO ESTRUTURAL PAG5.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:19:05
ANEXO XVII – PROJETO ELÉTRICO.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:19:22
ANEXO XVIII – PROJETO HIDRÁULICO.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:19:33
ANEXO XIX – MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
30/10/2025-16:19:58
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução de obra de construção da Casa da Cultura no Município de São Bento Abade - MG.
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 207.365,59
Melhor lance:
R$ 187.000,00
Unidade:
SVÇ
04/12/2025
04/12/2025 17:10:31 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por ENEIAS MACHADO DE SOUZA.
04/12/2025 17:10:27 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por ENEIAS MACHADO DE SOUZA.
04/12/2025 17:09:52 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/11/2025
24/11/2025 16:13:42 | Presidente da Comissão
Encontra-se aberto o prazo para apresentação de razão e contrarrazão. Encerrada a sessão. Atenciosamente, Edson Donizete
24/11/2025 16:12:36 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 27/11/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/12/2025 às 23:59.
24/11/2025 16:01:43 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 24/11/2025 às 13:11.
24/11/2025 16:01:38 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/11/2025 16:01:37 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA.
24/11/2025 15:58:50 | Presidente da Comissão
Boa tarde! Retomaremos a sessão às 13 horas conforme comunicado anteriormente.
24/11/2025 14:27:02 | F. M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Anexei os demais
24/11/2025 14:24:44 | F. M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Exatamente, são as nomeclaturas, pois competem o 1º que é Exercício 2023 Registro 2024 e o 2º é o Exercício 2024 Registro 2025
24/11/2025 14:22:57 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/11/2025 14:21:36 | Presidente da Comissão
Irei conferir, eu havia somente identificado o de 2024 e um documento de 2025 (que não é válido). Retorno às 13 horas, após horário de almoço e término da conferência. Obrigado.
24/11/2025 14:17:44 | F. M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Douto Agente de Contratação, segue os balanços devidamente registrados, acompanhados pelos índices, reiteramos que os balanços dos dois últimos exercícios foram anexos sim nos documentos iniciais anterior a data da licitação, e dizemos isso após baixar o zip novamente direto da plataforma e confirma que os mesmo se encontra lá. Desde já agradecemos a atenção. Muito obrigado. Bom dia
24/11/2025 13:14:55 | Presidente da Comissão
A sessão ficará suspensa até que o prazo se conclua. Retormaremos às 13 horas de hoje: 24/11/2025. Atenciosamente,
24/11/2025 13:14:03 | Presidente da Comissão
Exigência do edital: 12.2.1 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
24/11/2025 13:13:46 | Sistema
Motivo: Prazo para complementação da documentação apresentada visto que não foi identificado o balanço patrimonial do exercício de 2023 e indices conforme edital. De acordo com o nº acórdão 1211/2021 do TCU e artigo 64 da Lei 14133/2021, fica estabelecido o referido prazo.
24/11/2025 13:13:46 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 24/11/2025.
24/11/2025 12:53:34 | Presidente da Comissão
Em minutos iremos retomar a sessão.
24/11/2025 12:53:20 | Presidente da Comissão
Bom dia!
18/11/2025
18/11/2025 19:50:34 | F. M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Segue Proposta atualizada
18/11/2025 19:50:05 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 15:19:42 | Presidente da Comissão
Sessão suspensa. Bom dia a todos. Edson Donizete
18/11/2025 15:19:11 | Sistema
Motivo: Prazo para apresentação da proposta readequada, com desconto linear nos itens e anexos que deverão acompanhá-la conforme edital. Iremos conferir a documentação da habilitação no decorrer do prazo estabelecido. Retornaremos à sessão na segunda-feira, às 10 horas - 24/11/2025
18/11/2025 15:19:11 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 14:58:11 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/11/2025 às 12:08.
18/11/2025 14:58:06 | Sistema
O fornecedor M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
18/11/2025 14:46:33 | Sistema
Motivo: Prezado licitante, solicito por favor que analise a possibilidade de efetuar mais algum desconto para a administração em relação ao valor já proposto.
18/11/2025 14:46:33 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:56 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 14:45:04 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 187.000,00.
18/11/2025 14:45:04 | Sistema
O fornecedor KM - EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
18/11/2025 14:45:04 | Sistema
Motivo: Proposta desclassificada por não cumprir os requisitos do edital. A documentação de habilitação deveria ter sido anexada junto ao cadastro da proposta. "5.1 Os licitantes cadastrarão por meio do sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos pelo agente de contratação no edital e na plataforma e enviarão os documentos de habilitação, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de cadastro".
18/11/2025 14:45:04 | Sistema
O fornecedor KM - EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
18/11/2025 14:35:11 | Presidente da Comissão
Não estamos em fase de recurso, favor atentarem-se à cada fase, por favor. Estamos na fase de propostas, não foi sequer mencionado documentação ou habilitação ainda.
18/11/2025 14:31:56 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA SW RAMOS E TERCEIRIZACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/11/2025 14:27:11 | F. KM - EMPREENDIMENTOS LTDA
Negociação Item 0001: Senhores, este preço está ni limite plausivel para execução da obra, portanto não temos como conceder mais descontos sobre o preço proposto.
18/11/2025 14:25:56 | Sistema
Motivo: Prezado licitante, solicito por favor que analise a possibilidade de efetuar mais algum desconto para a administração em relação ao valor já proposto.
18/11/2025 14:25:56 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:35 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 14:24:13 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante KM - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 186.000,00.
18/11/2025 14:10:19 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
18/11/2025 13:04:54 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2025 13:04:54 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
18/11/2025 13:04:38 | Presidente da Comissão
Iremos iniciar a fase de lances.
18/11/2025 13:04:10 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/11/2025 13:04:10 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/11/2025 13:04:10 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2025 13:03:57 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
18/11/2025 13:02:04 | Presidente da Comissão
Bom dia!
30/10/2025
30/10/2025 19:19:58 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XIX – MEMORIAL DESCRITIVO.pdf) em 30/10/2025 às 16:19.
30/10/2025 19:19:33 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANEXO XVIII – PROJETO HIDRÁULICO.pdf) em 30/10/2025 às 16:19.