Contratação de pessoa jurídica especializada no ramo da engenharia civil para a execução integral da obra de construção da creche de Educação Infantil Municipal Maria das Mercês, localizada no município de Canaã/MG, conforme Convênio Caixa 1101433-53...
003/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Rogério Martins Moreira
Autoridade Competente:
Jose Ivanir Miranda Duarte
Apoio:
Jose Adilson Lopes, Rogério Martins Moreira
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/03/2026 às 16:36
Inicio das Propostas
04/03/2026 às 03:00
Limite p/ Impugnações
20/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
20/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
24/03/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
24/03/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL - CRECHE.pdf
Tipo: Edital
03/03/2026-10:27:48
EDITAL - CRECHE 1ª ALTERAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
03/03/2026-13:36:00
Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part7.rar
Tipo: Orçamento-base
03/03/2026-10:28:17
Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part6.rar
Tipo: Orçamento-base
03/03/2026-10:28:44
Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part5.rar
Tipo: Orçamento-base
03/03/2026-10:29:07
Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part4.rar
Tipo: Orçamento-base
03/03/2026-10:29:28
Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part3.rar
Tipo: Orçamento-base
03/03/2026-10:29:51
Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part2.rar
Tipo: Orçamento-base
03/03/2026-10:30:19
Projetos de engenharia, planilhas e doctos correlatos.part1.rar
Tipo: Orçamento-base
03/03/2026-10:30:55
Doc1.docx
Tipo: Aviso de reinício
31/03/2026-14:19:00
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução integral da obra de construção da creche de Educação Infantil Municipal Maria das Mercês, l...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.515.121,41
Melhor lance:
R$ 3.400.000,00
Unidade:
Serv.
31/03/2026
31/03/2026 17:45:54 | Agente de Contratação
Tendo em vista as intenções de recurso, resolve: Suspender virtualmente a sessão, para cumprimento dos prazos recursais, reabrindo-se após o decurso do prazo ou dos julgamentos dos recursos, comunicando via sistema toda e qualquer alteração posterior.
31/03/2026 17:43:25 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 06/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/04/2026 às 23:59.
31/03/2026 17:33:26 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 17:31:40 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/03/2026 às 14:41.
31/03/2026 17:31:29 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
31/03/2026 17:31:24 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
31/03/2026 17:28:14 | Agente de Contratação
Boa tarde! Informamos que tivemos instabilidade na conexão de internet, o que ocasionou atraso na reabertura desta sessão. A situação já foi normalizada e daremos continuidade aos trabalhos.
31/03/2026 17:19:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Doc1.docx) em 31/03/2026 às 14:19.
31/03/2026 17:19:00 | Sistema
Motivo: Reabertura da sessão
31/03/2026 17:19:00 | Sistema
A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
30/03/2026
30/03/2026 16:14:14 | Agente de Contratação
Comunicamos que a reabertura da sessão ocorrerá amanha dia 31/03/2026, às 13h:30min, ficando todos desde já devidamente notificados.
30/03/2026 14:12:59 | Sistema
Motivo: Intervalo para almoço
30/03/2026 14:12:59 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
30/03/2026 13:07:51 | Agente de Contratação
Bom dia! Comunicamos a reabertura da sessão, conforme data e hora anteriormente designadas.
30/03/2026 13:07:44 | Sistema
A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
27/03/2026
27/03/2026 18:54:48 | Sistema
Motivo: Devido ao encerramento do expediente deste setor, comunicamos a suspensão da sessão, ficando desde já designada sua reabertura, impreterivelmente, para segunda feira, dia 30/03/2026, às 10h.
27/03/2026 18:54:48 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
27/03/2026 16:03:24 | Agente de Contratação
Boa tarde! Comunicamos a reabertura da sessão, conforme data e hora anteriormente designadas.
27/03/2026 16:03:09 | Sistema
A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
27/03/2026 14:03:52 | Sistema
Motivo: Intervalo para almoço
27/03/2026 14:03:52 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
27/03/2026 14:02:57 | Agente de Contratação
Vamos suspender a sessão para intervalo de almoço. Informamos que os trabalhos serão retomados às 13h00min, para continuidade da conferência dos documentos de habilitação anexados pelo fornecedor arrematante. Sintam-se todos deste já notificados.
27/03/2026 12:15:45 | Agente de Contratação
Bom dia! Comunicamos a reabertura da sessão, conforme data e hora anteriormente designadas.
27/03/2026 12:14:47 | Sistema
A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
25/03/2026
25/03/2026 14:15:37 | Sistema
Motivo: Sessão suspensa conforme informado no chat.
25/03/2026 14:15:37 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
25/03/2026 14:12:32 | Agente de Contratação
Vamos suspender a sessão para intervalo de almoço. Retornaremos na sexta-feira, dia 27/03/2026, às 09h00, para a continuidade dos trabalhos, com o início da fase de habilitação. Desde já, todos ficam devidamente notificados.
25/03/2026 13:49:09 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 10:59.
25/03/2026 13:49:02 | Sistema
O fornecedor MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
25/03/2026 13:11:51 | Sistema
A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
24/03/2026
24/03/2026 19:31:18 | Sistema
Motivo: Fim de expediente.
24/03/2026 19:31:18 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
24/03/2026 19:30:48 | Agente de Contratação
Devido ao encerramento do expediente deste setor, comunicamos a suspensão da sessão, ficando desde já designada sua reabertura, impreterivelmente, para amanhã, dia 25/03/2026, às 10h.
24/03/2026 18:07:22 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/03/2026 16:44:08 | F. MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
Documentação Item 0001: Boa tarde. Ok, ciente.
24/03/2026 16:42:50 | Sistema
Motivo: Reabro o prazo, por igual período, para que o arrematante anexe a carta proposta ajustada, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, em razão do deferimento do pedido de dilação de prazo, conforme solicitado em diligência
24/03/2026 16:42:50 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:42 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 16:42:07 | Sistema
A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
24/03/2026 16:34:52 | Agente de Contratação
Comunicamos a reabertura da sessão, conforme data e hora anteriormente designadas.
24/03/2026 15:29:19 | Sistema
Motivo: Intervalo para almoço
24/03/2026 15:29:19 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
24/03/2026 15:28:34 | Agente de Contratação
Na reabertura da sessão, será deferido o pedido de dilação de prazo do arrematante, prorrogando-se o prazo para anexação da carta proposta ajustada, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, conforme solicitado.
24/03/2026 15:24:14 | Agente de Contratação
Vamos suspender a sessão para intervalo de almoço, retornaremos às 13h:30min para julgamento da proposta e início da fase de habilitação. Sintam-se todos deste já notificados.
24/03/2026 14:33:37 | F. MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
Documentação Item 0001: Bom dia.
24/03/2026 13:24:42 | F. MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
Documentação Item 0001: Solicito uma dilatação de prazo, para ajustamento da proposta e adequação da planilha.
24/03/2026 13:23:23 | F. MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
Documentação Item 0001: Bom dia
24/03/2026 13:17:44 | Agente de Contratação
Nos termos da norma em edital, esta unidade técnica determina que seja anexada ao sistema em até 2h, a carta proposta ajustada ao valor de arremate, constando todos os itens numa só proposta, acompanhada das planilhas orçamentárias e cronogramas físico financeiro, conforme modelo a ser seguido constante no ANEXO II e projetos de engenharia do ato convocatório. (Em cumprimento ao item 5.21.4. do edital).
24/03/2026 13:17:37 | Sistema
Motivo: Solicita carta proposta ajustada, planilhas orçamentárias e cronogramas físico financeiro
24/03/2026 13:17:37 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 12:59:49 | F. MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
Negociação Item 0001: Bom dia.