Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execução de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, no Município de Argirita.
001/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Beatriz Pereira Xavier
Autoridade Competente:
ALEX ANDRADE ANZOLIN
Apoio:
Amarildo do Carmo de Mendonça Junior, Arthur do Carmo Medina, VALQUÍRIA IRIA SILVEIRA
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/04/2024 às 18:29
Inicio das Propostas
04/04/2024 às 11:00
Limite p/ Impugnações
21/05/2024 às 11:00
Limite p/ Esclarecimentos
21/05/2024 às 11:00
Limite p/ Recebimento das Propostas
24/05/2024 às 10:30
Abertura das Propostas
24/05/2024 às 11:30
Documentos
EDITAL_CONCORRENCIA_UBS.doc
Tipo: Edital
03/04/2024-15:13:32
DOCUMENTOS EM PDF - CONSTRUÇÃO UBS (1).rar
Tipo: Edital
03/04/2024-15:20:52
PLANILHA PARA PROPOSTA - UBS TIPO I.xlsx
Tipo: Edital
03/04/2024-15:21:12
CRONOGRAMA PARA PROPOSTA - UBS TIPO I.xlsx
Tipo: Edital
03/04/2024-15:21:21
RELAT. SONDAGEM ARGIRITA MG.pdf
Tipo: Outros documentos
16/05/2024-13:28:31
Julgamento da Impugnação - Resposta impugnação concorrência 001-2024.pdf
Tipo: Documento Anexo
20/05/2024-14:37:17
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - PEDIDO.rar
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, no Município de Argirita
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.929.717,71
Melhor lance
R$ 1.494.700,00
Unidade:
UN
27/05/2024
27/05/2024 18:30:03 | Sistema
O item 0001 foi homologado por ALEX ANDRADE ANZOLIN.
27/05/2024 18:29:56 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por ALEX ANDRADE ANZOLIN.
24/05/2024
24/05/2024 15:12:33 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/05/2024 15:12:26 | Agente de Contratação
Decorrido o prazo de intenção de recurso sem manifestações
24/05/2024 15:00:16 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/05/2024 às 12:10.
24/05/2024 15:00:10 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/05/2024 14:59:43 | Agente de Contratação
No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato
24/05/2024 14:59:39 | Agente de Contratação
Informamos que a empresa deverá cumprir a exigência descrita no item 12.8.4 letra a.1 do edital para fins de assinatura do contrato.
24/05/2024 14:58:57 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor FARELLI CONSTRUTORA LTDA.
24/05/2024 14:43:36 | Sistema
Motivo: diligência cumprida
24/05/2024 14:43:36 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FARELLI CONSTRUTORA LTDA no item 0001.
24/05/2024 14:41:51 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/05/2024 14:40:00 | Sistema
Motivo: A planilha orçamentária enviada foi encaminhada para o Setor de Engenharia que nos informou que a coluna onde está o valor unitário s/BDI não está correta. Favor anexar planilha retificada.
24/05/2024 14:40:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 24/05/2024.
24/05/2024 14:20:45 | Sistema
Motivo: Diligência cumprida
24/05/2024 14:20:45 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FARELLI CONSTRUTORA LTDA no item 0001.
24/05/2024 14:20:19 | Agente de Contratação
Prezados passaremos à análise da documentação de habilitação
24/05/2024 14:06:04 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/05/2024 12:22:38 | Sistema
Motivo: Apresentar proposta realinhada contendo carta proposta com dados da empresa, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. Caso tenha alteração no BDI enviá-lo também.
24/05/2024 12:22:38 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:22 do dia 24/05/2024.
24/05/2024 12:12:25 | Agente de Contratação
Decorrido o prazo de intenção de recurso sem manifestações.
24/05/2024 12:01:48 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/05/2024 às 09:11.
24/05/2024 12:01:14 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante FARELLI CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.494.700,00.
24/05/2024 12:00:56 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
24/05/2024 11:39:06 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/05/2024 11:39:06 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/05/2024 11:39:02 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
24/05/2024 11:39:02 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/05/2024 11:39:02 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/05/2024 11:39:02 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/05/2024 11:36:36 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
21/05/2024
21/05/2024 18:07:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta impugnação concorrência 001-2024.pdf) em 21/05/2024 às 15:07.
16/05/2024
16/05/2024 16:28:31 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELAT. SONDAGEM ARGIRITA MG.pdf) em 16/05/2024 às 13:28.
03/04/2024
03/04/2024 18:29:20 | Sistema
Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Valor estimado da obra é inferior à receita bruta máxima para enquadramento com EPP.