Contratação de empresa especializado para execução da obra de construção da UBS PORTE 1, no Município de Patrocínio do Muriaé - MG, conforme necessidade apresentada pela Secretarias Demandantes Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de...
005/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ALEXSANDO QUILESI
Autoridade Competente:
Goldstein Agostini Da Matta
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
20/01/2026 às 14:35
Inicio das Propostas
20/01/2026 às 19:00
Limite p/ Impugnações
03/02/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
03/02/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
05/02/2026 às 11:50
Abertura das Propostas
05/02/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL E SEUS ANEXOS UBS TIPO I.rar
Tipo: Edital
20/01/2026-11:32:40
VOLUME II - PROJETO EXECUTIVO PARTE II.rar
Tipo: Edital
20/01/2026-11:33:01
VOLUME II - PROJETO EXECUTIVO PARTE I.rar
Tipo: Edital
20/01/2026-11:33:01
VOLUME I - PROJETO ARQUITETÔNICO.rar
Tipo: Edital
20/01/2026-11:33:01
Resposta de Esclarecimento - CE Nº 001 2026- RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO.pdf
Tipo: Documento Anexo
04/02/2026-13:35:22
ORÇAMENTO - SEM FÓRMULA.xlsx
Tipo: Outros documentos
04/02/2026-13:36:07
CRONOGRAMA.xlsx
Tipo: Outros documentos
04/02/2026-13:36:37
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE 1 - LOCALIZADA NA RUA COMENDADOR MANOEL MARTINS LISBOA...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 2.141.270,75
Melhor lance:
R$ 1.643.800,00
Unidade:
SVÇ
10/03/2026
10/03/2026 13:11:16 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Goldstein Agostini Da Matta.
10/03/2026 11:49:37 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Goldstein Agostini Da Matta.
10/03/2026 11:38:37 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/03/2026 11:38:22 | Presidente da Comissão
Informamos aos interessados, que não foram enviadas as Razões. Sendo assim, o processo seguindo para sua finalização.
10/03/2026 11:34:25 | Presidente da Comissão
Prezados, bom dia! Daremos reinício ao nosso processo.
09/03/2026
09/03/2026 11:19:59 | Presidente da Comissão
Prezados, informamos que o processo terá a sua reabertura dia 10/03/2026, às 08:30 horas. Tenhas todos uma bom dia!
02/03/2026
02/03/2026 18:30:32 | Presidente da Comissão
Prezados, informo que suspenderemos o certame, A DATA DE REABERTURA SERÁ INFORMADA 24 (vinte quatro) horas antes. Tenham todos uma boa tarde!
02/03/2026 18:29:34 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 05/03/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/03/2026 às 23:59.
02/03/2026 17:49:55 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 02/03/2026 às 15:20.
02/03/2026 17:49:34 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/03/2026 17:49:24 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JE CONSTRUTORA LTDA.
02/03/2026 17:20:20 | Sistema
O fornecedor INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/03/2026 17:15:26 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 02/03/2026 às 14:45.
02/03/2026 17:15:10 | Sistema
O fornecedor JE CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
02/03/2026 17:14:48 | Presidente da Comissão
Senhores Licitantes, após as análises dos setores, a Licitante foi considerada Habilitada.
02/03/2026 17:01:04 | Presidente da Comissão
Prezados, boa tarde! Daremos reinício ao nosso Processo.
27/02/2026
27/02/2026 16:24:50 | Presidente da Comissão
Prezados, informamos que, por motivos técnicos externos, que impossibilitaram o acesso regular à plataforma eletrônica, a sessão pública anteriormente designada fica remarcada para o dia 02/03/2026, às 14h.
26/02/2026
26/02/2026 13:00:43 | Presidente da Comissão
Prezados, informamos que o processo terá a sua reabertura dia 27/02/2026, sexta feira, às 13:00 horas. Tenhas todos uma bom dia!
05/02/2026
05/02/2026 17:04:29 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/02/2026 13:24:40 | Sistema
Motivo: A Comissão de Licitação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, como Diligência, o envie da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos abaixo relacionados: a) O licitante mais bem classificado deverá apresentar a Proposta Readequada, juntamente com a “planilha orçamentária”, “cronograma físico-financeiro” devidamente preenchida e a composição de custo de cada item planilhado.
05/02/2026 13:24:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 06/02/2026.
05/02/2026 13:16:00 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante JE CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 1.643.800,00.
05/02/2026 13:05:03 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
05/02/2026 12:43:23 | Sistema
Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 1.654.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 05/02/2026 às 10:05.
05/02/2026 12:43:23 | Sistema
A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 05/02/2026 às 10:05.
05/02/2026 12:42:42 | Sistema
O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
05/02/2026 12:08:14 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/02/2026 12:08:14 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
05/02/2026 12:08:10 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
05/02/2026 12:08:10 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/02/2026 12:08:10 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/02/2026 12:07:59 | Sistema
Motivo: A proposta foi desclassificada por conter identificação do licitante no processo eletrônico, em desacordo com o edital. A conduta viola os princípios da isonomia, impessoalidade e do sigilo das propostas, comprometendo a lisura do certame.
05/02/2026 12:07:59 | Sistema
O item 0001 teve uma proposta de R$ 1820000,00 cancelada pelo Presidente de Comissão.
05/02/2026 12:01:21 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
05/02/2026 12:01:05 | Presidente da Comissão
Prezados, bom dia! Daremos início ao nosso Processo eletrônico, com análise das propostas.
04/02/2026
04/02/2026 16:36:37 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CRONOGRAMA.xlsx) em 04/02/2026 às 13:36.
04/02/2026 16:36:07 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ORÇAMENTO - SEM FÓRMULA.xlsx) em 04/02/2026 às 13:36.