CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE USO DA ENERGIA ELÉTRICA GERADA EM USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS CONECTADAS À REDE, NA CATEGORIA MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA ENERGÉTICA DOS...
011/2026
Informações
Tipo:
Credenciamento - Simples informação
Tratamento da Fase de Lances:
-
Operação:
Aberta
Agente da Contratação:
LARA DA COSTA BRITO
Autoridade Competente:
CLEBER NASCIMENTO DE PINHO
Apoio:
Ane Mendes de Oliveira, Maria Eduarda Costa Silva
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
12/06/2026 às 13:25
Início do Credenciamento
12/06/2026 às 14:00
Limite para Impugnações
11/06/2027 às 14:00
Limite para Esclarecimentos
11/06/2027 às 14:00
Fim do Credenciamento
11/06/2027 às 14:00
Documentos
EDITAL.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-10:19:45
DECLARAÇÕES.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-10:20:32
SOLICITAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-10:20:32
TERMO DE REFERENCIA.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-10:20:32
Relação de Lotes_Itens.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-10:20:32
TERMO DE CREDENCIAMENTO.pdf
Tipo: Edital
12/06/2026-10:20:32
TERMO DE REFERENCIA - RETIFICADO .pdf
Tipo: Outros documentos
18/06/2026-08:40:37
Esclarecimentos - Pedido_de_Esclarecimento_-_CIMES_29_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
27/07/2026-13:55:39
Julgamento da Impugnação - Resposa a impugnação - consorcio CEMIG.pdf
Tipo: Documento Anexo
11/09/2026-12:08:27
Resposa a impugnação - consorcio CEMIG.pdf
Tipo: Outros documentos
16/09/2026-10:25:16
Termo de retificação.pdf
Tipo: Outros documentos
16/09/2026-10:41:27
Resposta de Esclarecimento - Resposta_Pedido_Esclarecimento_Credenciamento_004_2026_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
17/09/2026-09:07:02
Resposta de Esclarecimento - Resposta_Pedido_Esclarecimento_Credenciamento_004_2026_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
17/09/2026-09:07:02
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impugnação CIMES_SALINAS_+ anexos.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Credenciamento
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CESSAO ONEROSA DO DIREITO DE USO DE ENERGIA ELETRICA GERADA POR USINA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 2.689.895,76
Melhor lance
R$ 2.689.895,76
Unidade:
KWH
27/10/2026
27/10/2026 15:59:49 | Agente de Contratação
Prezados, bom dia! Conforme o Edital e o Termo de Referência, a distribuição das demandas ocorrerá conforme a necessidade dos municípios consorciados, não havendo percentual, valor ou quantidade fixa de energia destinada a cada empresa. Na ausência de escolha expressa, será observado o sistema de rodízio previsto no Edital. Não há cronograma fixo de convocação, pois esta dependerá das demandas efetivamente apresentadas pelos municípios. Atenciosamente, CIMES
23/10/2026
23/10/2026 00:11:15 | F. CONSORCIO POWER ENERGY
Documentação Item 0001: rezados(as), boa tarde. Gostaríamos de esclarecer como funciona a rotatividade na convocação das empresas credenciadas. Existe uma quantidade de energia, valor ou percentual da demanda destinado a cada empresa? Qual critério determina o momento de convocar a próxima credenciada e já existe alguma estimativa ou previsão de cronograma para esse revezamento? Agradecemos a atenção e aguardamos os esclarecimentos para planejarmos nosso atendimento.
23/10/2026 00:07:37 | F. CONSORCIO POWER ENERGY
Documentação Item 0001: À Comissão responsável pelo Credenciamento do CIMES, Prezados(as), boa tarde. Após análise do Edital e do Termo de Referência, solicitamos esclarecimentos sobre o funcionamento da convocação e do revezamento entre as empresas credenciadas, para que possamos compreender a sistemática de contratação e planejar nossa capacidade de atendimento. Os itens 11.1.1 e 11.1.2 do Edital, juntamente com os itens 3.9.1 e 3.9.2 do Termo de Referência, estabelecem prioridade à escolha do município beneficiário e, na ausência de manifestação expressa, rodízio pela ordem cronológica de credenciamento. Por outro lado, os itens 3.60.5.2 a 3.60.5.5 do Termo de Referência preveem classificação por pontuação e chamamento sequencial conforme essa classificação.
23/10/2026 00:06:47 | F. CONSORCIO POWER ENERGY
Documentação Item 0001: À Comissão responsável pelo Credenciamento do CIMES, Prezados(as), boa tarde. Após análise do Edital e do Termo de Referência, solicitamos esclarecimentos sobre o funcionamento da convocação e do revezamento entre as empresas credenciadas, para que possamos compreender a sistemática de contratação e planejar nossa capacidade de atendimento. Os itens 11.1.1 e 11.1.2 do Edital, juntamente com os itens 3.9.1 e 3.9.2 do Termo de Referência, estabelecem prioridade à escolha do município beneficiário e, na ausência de manifestação expressa, rodízio pela ordem cronológica de credenciamento. Por outro lado, os itens 3.60.5.2 a 3.60.5.5 do Termo de Referência preveem classificação por pontuação e chamamento sequencial conforme essa classificação.
22/10/2026
22/10/2026 23:52:44 | Sistema
A diligência do fornecedor CONSORCIO POWER ENERGY no item 0001 foi anexada ao processo.
22/10/2026 20:06:36 | F. CONSORCIO POWER ENERGY
Documentação Item 0001: Boa tarde , solicitamos prazo estendido para apresentação da documentação até o dia 27/10 para que possa encaminhar a documentação completa
19/10/2026
19/10/2026 13:56:29 | Sistema
Motivo: Prezados, diligencia aberta para anexar documentação solicitada no edital.
19/10/2026 13:56:29 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o fornecedor CONSORCIO POWER ENERGY no item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 23/10/2026.
19/10/2026 13:55:55 | Sistema
Motivo: Prezados, diligencia aberta para anexar documentação solicitada no edital.
19/10/2026 13:55:55 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o fornecedor SOLAR POWER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 23/10/2026.
14/10/2026
14/10/2026 16:15:12 | Sistema
Fornecedor CONSORCIO POWER ENERGY enviou proposta para o item 0001 em 14/10/2026 às 13:15:12
09/10/2026
09/10/2026 12:41:25 | Sistema
Fornecedor SOLAR POWER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA enviou proposta para o item 0001 em 09/10/2026 às 09:41:25
29/09/2026
29/09/2026 11:06:34 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposa a impugnação - consorcio CEMIG.pdf) em 29/09/2026 às 08:06.
16/09/2026
16/09/2026 13:41:27 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Termo de retificação.pdf) em 16/09/2026 às 10:41.
16/09/2026 13:25:16 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposa a impugnação - consorcio CEMIG.pdf) em 16/09/2026 às 10:25.
26/08/2026
26/08/2026 12:52:20 | Sistema
Motivo: Prezados, diligencia aberta para anexar o restante da documentação solicitada, conforme edital.
26/08/2026 12:52:20 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o fornecedor ITS COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 03/09/2026.
25/08/2026
25/08/2026 15:21:00 | Sistema
Para o item 0001 foi credenciado o fornecedor VALE DO SOL CONSTRUTORA LTDA.
18/08/2026
18/08/2026 11:12:00 | Sistema
Motivo: Prezados, diligência aberta para anexação da Certidão de Regularidade do FGTS, que se encontra atualmente vencida.
18/08/2026 11:12:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o fornecedor VALE DO SOL CONSTRUTORA LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 19/08/2026.
17/08/2026
17/08/2026 15:31:48 | Sistema
Fornecedor ITS COMERCIO E SERVICOS LTDA enviou proposta para o item 0001 em 17/08/2026 às 12:31:48
03/08/2026
03/08/2026 10:51:13 | Sistema
Para o item 0001 foi credenciado o fornecedor CONSORCIO BRASIL DE ENERGIA COMPARTILHADA.
31/07/2026
31/07/2026 17:31:56 | Sistema
Fornecedor VALE DO SOL CONSTRUTORA LTDA enviou proposta para o item 0001 em 31/07/2026 às 14:31:56
21/07/2026
21/07/2026 23:00:11 | Sistema
Fornecedor CONSORCIO BRASIL DE ENERGIA COMPARTILHADA enviou proposta para o item 0001 em 21/07/2026 às 20:00:11
02/07/2026
02/07/2026 11:37:33 | Sistema
Para o item 0001 foi credenciado o fornecedor VIIA ENERGIA INTELIGENTE CONSORCIOS.
25/06/2026
25/06/2026 20:14:17 | Sistema
Fornecedor VIIA ENERGIA INTELIGENTE CONSORCIOS enviou proposta para o item 0001 em 25/06/2026 às 17:14:17
22/06/2026
22/06/2026 10:23:55 | Sistema
Para o item 0001 foi credenciado o fornecedor VEGA SOLAR S.A.
18/06/2026
18/06/2026 12:45:01 | Sistema
Para o item 0001 foi credenciado o fornecedor CONSORCIO ARAQUEM ENERGIA.
18/06/2026 11:40:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMO DE REFERENCIA - RETIFICADO .pdf) em 18/06/2026 às 08:40.
17/06/2026
17/06/2026 20:03:18 | Sistema
Fornecedor VEGA SOLAR S.A enviou proposta para o item 0001 em 17/06/2026 às 17:03:18
15/06/2026
15/06/2026 20:32:33 | Sistema
O processo foi aberto
15/06/2026 20:32:33 | Sistema
Fornecedor CONSORCIO ARAQUEM ENERGIA enviou proposta para o item 0001 em 15/06/2026 às 17:32:33