Contratação de empresa de engenharia para construção de 12 (doze) unidades de academia popular no Município de Timon – MA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Timon – MA, conforme termo de referência, condições e exigências...
02/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Lucas Fernando Campos Dias
Autoridade Competente:
Rosânia Francisca Medina Costa
Apoio:
Anislene de Oliveira Costa e Silva, Luis Felipe Lima Marinho
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
30/03/2026 às 15:35
Inicio das Propostas
26/03/2026 às 13:40
Limite p/ Impugnações
08/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
08/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/04/2026 às 13:30
Abertura das Propostas
10/04/2026 às 13:40
Documentos
EDITAL CONCORRÊNCIA 002.2026 - 12 UNIDADES ESPORTIVAS SEMEL.pdf
Tipo: Edital
09/03/2026-14:09:22
MINUTA DO CONTRATO - SEMEL.pdf
Tipo: Edital
09/03/2026-14:09:22
Termo de Referencia - TR SEMEL.pdf
Tipo: Edital
09/03/2026-14:09:22
PROJETO BÁSICO - ACADEMIA POPULAR 12 UND.zip
Tipo: Edital
09/03/2026-23:15:27
PLANILHAS - ACADEMIA POPULAR REV03 - ASSINADAS.zip
Tipo: Edital
09/03/2026-23:15:27
ETP - ACADEMIA POPULAR 12 UND 2.pdf
Tipo: Edital
09/03/2026-23:15:27
ART- Substutiva 2.pdf
Tipo: Edital
09/03/2026-23:15:27
Errata - Hora de Abertura da Sessão.pdf
Tipo: Edital
18/03/2026-10:11:36
EDITAL REPUBLICADO CONCORRÊNCIA 002.2026 - 12 UNIDADES ESPORTIVAS SEMEL.pdf
Tipo: Edital
26/03/2026-19:10:16
Diário Executivo 25.03.2026. - Concorrências.pdf
Tipo: Edital
26/03/2026-19:11:23
#1354828 - Solicitação de alteração do modo de disputa de item para lote único – Concorrências Eletrônicas nº 002_2026 e nº 004_2026.pdf
Tipo: Outros documentos
27/03/2026-17:06:54
#1354828 - Solicitação de alteração do modo de disputa de item para lote único – Concorrências Eletrônicas nº 002_2026 e nº 004_2026.pdf
Tipo: Outros documentos
30/03/2026-14:46:39
Parecer_tecnico_-_delva_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
05/05/2026-10:32:31
PARECER TÉCNICO ACADEMIA - REV 01 (1).pdf
Tipo: Outros documentos
15/05/2026-14:08:40
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - CONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE ACADEMIA POPULAR
15/05/2026
15/05/2026 20:53:57 | Agente de Contratação
Srs. Licitantes, tendo em vista o final do horário comercial, suspendemos a presente sessão, com previsão de reabertura para segunda-feira, 18/05/2026, às 10:00, para apresentação e julgamento das demais propostas.
15/05/2026 20:47:08 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA com lance de R$ 1.071.834,22.
15/05/2026 20:47:08 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
15/05/2026 20:47:08 | Sistema
Motivo: Considerando o escorrimento do prazo de 2 (duas) horas para apresentação da proposta readequada, previsto no item 6.22 do Edital, sem qualquer manifestação da empresa ou pedido de prorrogação, o fornecedor resta desclassificado.
15/05/2026 20:47:08 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA foi desclassificado no processo.
15/05/2026 18:27:35 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 18:26:52 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:30 do dia 15/05/2026.
15/05/2026 18:15:01 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
15/05/2026 17:48:19 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor JRS CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 15/05/2026 às 15:10, encerrando às 15:15:00.
15/05/2026 17:45:03 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor JRS CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
15/05/2026 17:45:03 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
15/05/2026 17:16:51 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 15/05/2026 às 14:40, encerrando às 14:45:00.
15/05/2026 17:14:36 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
15/05/2026 17:14:35 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA com lance de R$ 1.000.000,00.
15/05/2026 17:14:35 | Sistema
O fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
15/05/2026 17:14:35 | Sistema
Motivo: Srs. licitantes, em atenção ao parecer técnico juntado, o fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA resta desclassificado em razão de sua proposta não estar de acordo com os termos do edital, apesar da diligência de saneamento oportunizada.
15/05/2026 17:14:35 | Sistema
O fornecedor DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA foi desclassificado no processo.
15/05/2026 17:08:40 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO ACADEMIA - REV 01 (1).pdf) em 15/05/2026 às 14:08.
15/05/2026 17:05:13 | Agente de Contratação
Boa tarde, Srs. licitantes.
15/05/2026 17:04:27 | Agente de Contratação
Boa
14/05/2026
14/05/2026 16:57:37 | Agente de Contratação
Srs. Licitantes, considerando o recebimento da devolutiva da Área Técnica que analisou a proposta readequada e os demais documentos de exequibilidade enviados após diligência à F. DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS L, agendamos a reabertura da sessão para julgamento da proposta para amanhã, dia 15 de maio de 2026, às 14:00. Ficam convocados os senhores interessados.
13/05/2026
13/05/2026 14:41:08 | Agente de Contratação
Bom dia, Srs. Licitantes. Suspendemos a sessão pública até que seja emitido parecer de análise técnica da proposta após a diligência solicitada. A sessão será agendada com 24 horas de antecedência neste chat, após a devolutiva da área técnica competente.
06/05/2026
06/05/2026 15:00:16 | Agente de Contratação
Confirmo o cumprimento das diligências solicitadas. Informo que a proposta readequada e os demais documentos serão enviados para análise da secretaria demandante e área técnica. Retomamos a sessão para julgamento da proposta no dia 13 de maio de 2026, quarta-feira, às 11:00 horas.
06/05/2026 13:57:21 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/05/2026 13:53:17 | F. DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS L
Documentação Lote 0001: esta no proprio chat a msg de anexo
06/05/2026 13:53:03 | F. DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS L
Documentação Lote 0001: Sr, as diligencias foram anexadas ontem mesmo
06/05/2026 13:52:51 | F. DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS L
Documentação Lote 0001: Bom dia
06/05/2026 13:52:29 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
06/05/2026 13:16:35 | Agente de Contratação
Bom dia, Srs. Licitantes. Informamos que o prazo para envio da proposta readequada expira às 11:15, tendo em vista que ainda não foi enviada com as adequações informadas no Parecer Técnico.
05/05/2026
05/05/2026 19:35:35 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/05/2026 14:49:05 | F. DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS L
Documentação Lote 0001: é dificil seguir o modelo padrão uma vez que estão em PDF impossibilitando edições
05/05/2026 14:48:39 | F. DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS L
Documentação Lote 0001: Bom dia Sr., é possivel voces fornecerem os arquivos em excel?
05/05/2026 14:23:30 | Sistema
Motivo: Sr. Licitante, informo ainda, que de acordo com o parecer técnico juntado, a proposta apresenta forte indício de inexequibilidade. Razão pela qual deverá ser apresetada a comprovação dos preços praticados no mercado, com planilhas de custos e notas fiscais de eventuais fornecedores, sob pena de desclassificação da proposta.
05/05/2026 14:23:30 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 06/05/2026.
05/05/2026 14:08:49 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 06/05/2026.
05/05/2026 14:08:15 | Sistema
Motivo: Prezado licitante, conforme o Acórdão 2546/2015-Plenário do TCU (Rel. André de Carvalho), erros em planilhas não ensejam desclassificação imediata e podem ser corrigidos mediante diligência. Portanto, solicitamos o envio da proposta readequada no prazo de 24 horas úteis, levando em consideração as falhas apontadas no Parecer Técnico juntado nesta data na instrução para conhecimento e providências, desde que não haja majoração do valor global ofertado. O não cumprimento desta diligência ensejará a desclassificação da proposta.
05/05/2026 14:08:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 06/05/2026.
05/05/2026 13:32:31 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_tecnico_-_delva_assinado.pdf) em 05/05/2026 às 10:32.
05/05/2026 13:30:57 | Agente de Contratação
Bom dia, Srs. Licitantes.
04/05/2026
04/05/2026 12:50:20 | Agente de Contratação
Bom dia, srs. Licitantes. A proposta readequada segue sendo analisada pela área demandante. Reagendamos a sessão para 05 de maio de 2026, às 11:00.
29/04/2026
29/04/2026 12:59:27 | Agente de Contratação
Bom dia, Srs. Licitantes. Informo que o documento está em análise pela Secretaria Demandante em conjunto com a Pasta de Infraestrutura. Em razão disso, retomamos a Sessão para julgamento da proposta no dia 04 de maio de 2026 (segunda-feira), às 11:00.
22/04/2026
22/04/2026 12:51:16 | Agente de Contratação
Bom dia, Srs. Licitantes. Considerando o recebimento tempestivo da proposta readequada para o Lote 0001, informo que o documento está em análise pela Secretaria Demandante em conjunto com a Pasta de Infraestrutura. Em razão disso, retomamos a Sessão para julgamento da proposta no dia 29 de abril de 2026, às 10:00.
17/04/2026
17/04/2026 13:10:12 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
17/04/2026 13:04:45 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 13:02:56 | F. DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS L
Negociação Item 0001: estamos na nossa melhor proposta
17/04/2026 13:02:44 | F. DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS L
Negociação Item 0001: Bom dia
17/04/2026 13:01:47 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:05 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 13:00:19 | Agente de Contratação
Bom dia, Srs. Licitantes
16/04/2026
16/04/2026 14:47:38 | Agente de Contratação
Bom dia, Srs. Licitantes. Informo que a intercorrência foi atendida e a lista de arrematantes disponibilizada. Não obstante, em virtude do atraso na sessão de hoje, remarcamos a retomada da sessão para amanhã, dia 17 de abril de 2026, às 10:00, momento em que será aberto prazo para negociação e envio da proposta readequada pela melhor colocada. Atenciosamente.
16/04/2026 14:29:23 | Agente de Contratação
Bom dia, Srs. Licitantes. Informo que a intercorrência foi atendida e a lista de arrematantes disponibilizada. Não obstante, em virtude do atraso na sessão de hoje, remarcamos a retomada da sessão para amanhã, dia 17 de abril de 2026, momento em que será aberto prazo para negociação e envio da proposta readequada pela melhor colocada. Atenciosamente.