Contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma da Praça do Renata Park, Conforme Contrato FINISA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
004/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
João Vinicius Marzagão Freire
Autoridade Competente:
Lhinicker Pereira Silva D`Orazio
Apoio:
Natália Damasceno Xavier, PABRICIO DE SOUZA NASCIMENTO
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Interna:
-
Datas
Data de Publicação
01/04/2024 às 19:15
Inicio das Propostas
02/04/2024 às 12:00
Limite p/ Impugnações
17/04/2024 às 20:00
Limite p/ Esclarecimentos
17/04/2024 às 20:00
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/04/2024 às 11:30
Abertura das Propostas
22/04/2024 às 12:00
Documentos
Edital Concorrência 004.2024 (Lei 14.133 de 2021).pdf
Tipo: Edital
01/04/2024-16:09:43
Engenharia.rar
Tipo: Outros documentos
01/04/2024-16:10:31
Esclarecimentos - 21. Praça Renata Parque - Fevereir - Orçamento Sintético.pdf
Tipo: Documento Anexo
14/04/2024-22:31:49
Contrato 029.2024 2D&B Soluções.pdf
Tipo: Contrato
14/05/2024-08:29:43
Contrato 029.2024 2D&B Soluções.pdf
Tipo: Contrato
14/05/2024-08:34:30
Contrato 029.2024 2D&B Soluções.pdf
Tipo: Contrato
14/05/2024-11:16:31
Contrato 029.2024 2D&B Soluções.pdf
Tipo: Contrato
15/05/2024-14:15:07
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma da Praça do Renata Park, Conforme Co...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 95.830,24
Melhor lance:
R$ 79.439,10
Unidade:
SVÇ
26/04/2024
26/04/2024 10:59:25 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Lhinicker Pereira Silva D`Orazio.
24/04/2024
24/04/2024 17:31:38 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Lhinicker Pereira Silva D`Orazio.
24/04/2024 17:28:37 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/04/2024 17:17:43 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/04/2024 às 14:27.
24/04/2024 17:17:31 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/04/2024 17:17:25 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor 2D&B ENGENHARIA LTDA.
24/04/2024 17:17:06 | Agente de Contratação
vamos dar andamento no nosso certame
24/04/2024 17:16:48 | Agente de Contratação
desculpa o atraso
24/04/2024 17:16:42 | Agente de Contratação
Boa tarde
24/04/2024 00:28:37 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/04/2024
23/04/2024 12:14:57 | Agente de Contratação
Retificando a data da diligência, Retornaremos amanhã, dia 24/04/2024 ás 14 horas para demais fases do certame. Obrigado
23/04/2024 12:14:33 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, favor encaminhar proposta realinhada conforme item 9.1.18. Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CÁLCULO BDI e PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada,19 / 75 exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato
23/04/2024 12:14:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 24/04/2024.
23/04/2024 12:12:46 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, favor encaminhar proposta realinhada conforme item 9.1.18. Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CÁLCULO BDI e PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada,19 / 75 exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato
23/04/2024 12:12:46 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 23/04/2024.
23/04/2024 12:11:37 | Agente de Contratação
9.1.18. Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CÁLCULO BDI e PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada,19 / 75 exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato
23/04/2024 12:11:18 | Agente de Contratação
Feita a analise jurídica e analise técnica, iremos abrir o prazo para apresentação da proposta realinha, conforme item 7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser apresentados por meio do sistema, em formato digital, pelo licitante vencedor, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, prorrogáveis por igual período, após solicitação no sistema eletrônico
23/04/2024 12:02:45 | Agente de Contratação
vamos dar andamento ao nosso certame
23/04/2024 12:02:29 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes
22/04/2024
22/04/2024 14:54:54 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2024 13:09:14 | Agente de Contratação
Senhores, solicitamos a empresa licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, para encaminhar seus documentos de habilitação e proposta readequada, aguardemos o prazo estipulado, depois iremos encaminhar ao departamento de engenharia para analise da parte técnica e em seguida faremos nossa analise jurídica, Retornaremos amanhã as 09horas da manhã para demais fases do certame. Obrigado
22/04/2024 13:07:09 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, favor encaminhar documentos de habilitação e proposta readequada.
22/04/2024 13:07:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 22/04/2024.
22/04/2024 12:45:29 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/04/2024 às 10:05.
22/04/2024 12:31:37 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 79.439,10.
22/04/2024 12:30:48 | Agente de Contratação
Senhor licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, consegue um lance menor?
22/04/2024 12:30:20 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 22/04/2024 às 09:45.
22/04/2024 12:29:54 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
22/04/2024 12:29:54 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante 2D&B ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 79.539,09.
22/04/2024 12:29:04 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
22/04/2024 12:05:44 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/04/2024 12:05:44 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
22/04/2024 12:05:29 | Agente de Contratação
Daremos inicio a fase de lances
22/04/2024 12:05:07 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/04/2024 12:05:07 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/04/2024 12:05:07 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/04/2024 12:02:41 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
22/04/2024 12:02:39 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes, iremos iniciar nossa sessão, vamos analisar as propostas cadastradas, e em seguida iniciaremos a fase de lances
01/04/2024
01/04/2024 19:15:33 | Sistema
Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Lei Federal n° 14.133/2021; Lei Complementar n° 123/2006; Decreto Municipal n°386/2023; Cláusulas do Edital; demais normas aplicáveis à espécie..