CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO COSTA DOURADA, NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES.
023/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Eloisa Helena de Moraes
Autoridade Competente:
IZABELA BIANCARDI RORIZ
Apoio:
Ana Luzia Moroni, Aniceto José Moro Neto, LÚCIA CARLA DE OLIVEIRA DEMUNER, Luciene Avila Machado, Mara Rubia Rosi Gasperazzo, Thayna Gatti Batista
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
26/11/2025 às 16:08
Inicio das Propostas
26/11/2025 às 17:00
Limite p/ Impugnações
06/12/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/12/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
11/12/2025 às 17:59
Abertura das Propostas
11/12/2025 às 18:00
Documentos
CP023-25 Edital Drenagem e Pavimentação no Bairro Costa Dourada.pdf
Tipo: Edital
14/11/2025-14:26:52
CP023-25 Edital Drenagem e Pavimentação no Bairro Costa Dourada - Corrigido.pdf
Tipo: Edital
26/11/2025-13:07:17
CP023-25 Orçamento ADM - Costa Dourada.xlsx
Tipo: Orçamento-base
14/11/2025-14:28:31
CP023-25 Termo de Referencia - Costa Dourada.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
14/11/2025-14:29:02
CP023-25 Projetos - Costa Dourada.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
14/11/2025-14:33:57
Julgamento da Impugnação - CP023-25 Impugnação Santos e Costa - Parecer tecnico.pdf
Tipo: Documento Anexo
24/11/2025-18:19:08
CP023-25 Avisos de Remarcação Pub DIO DOU e A Tribuna.pdf
Tipo: Aviso de alteração do Edital/Errata
26/11/2025-13:07:46
CP023-25 Termo de Referencia - Costa Dourada revisado 26-11-25.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
26/11/2025-13:08:06
Julgamento da Impugnação - CP023-25 Impugnação Contek - Parecer Tecnico.pdf
Tipo: Documento Anexo
27/11/2025-17:56:19
CP023-25 ERRATA Prazo de execução.pdf
Tipo: Aviso de alteração do Edital/Errata
03/12/2025-14:43:25
Resposta de Esclarecimento - CP023-25 Esclarecimento Reis Magos - Resposta.pdf
Tipo: Documento Anexo
03/12/2025-15:00:05
Julgamento da Impugnação - CP023-25 ERRATA Pub DIO DOU e A Tribuna.pdf
Tipo: Documento Anexo
03/12/2025-15:00:24
CP023-25 Aviso de suspensão Pub DIO.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
24/02/2026-13:00:28
CP023-25 Torna sem efeito o aviso de suspensão.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-10:04:51
CP023-25 Analise Habilitacao das empresas.pdf
Tipo: Outros documentos
15/05/2026-14:11:24
CP023-25 Analise Habilitacao das empresas - Corrigido.pdf
Tipo: Outros documentos
28/05/2026-16:26:20
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impugnação do Edital 023_2025_Prefeitura de Serra ES.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - Impugnação ao Edital - SEOB SERRA CP 023-2025.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - 01 - Impugnação.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS R...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 23.458.219,89
Melhor lance:
R$ 22.989.055,49
Unidade:
SVÇ
28/05/2026
28/05/2026 19:28:56 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/06/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/06/2026 às 23:59.
28/05/2026 19:26:20 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CP023-25 Analise Habilitacao das empresas - Corrigido.pdf) em 28/05/2026 às 16:26.
28/05/2026 19:25:09 | Agente de Contratação
Considerando a retificação promovida pela Comissão Permanente para Assessoramento nas Demais Modalidades de Contratação quanto aos fundamentos da inabilitação da empresa CONTEK ENGENHARIA S/A, conforme documento anexo, comunica-se a reabertura do prazo recursal, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, observados os prazos e condições legalmente estabelecidos.
27/05/2026
27/05/2026 17:35:24 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 01/06/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 04/06/2026 às 23:59.
27/05/2026 17:20:03 | Sistema
O fornecedor CONTEK ENGENHARIA S/A - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/05/2026 17:03:39 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/05/2026 às 14:33.
27/05/2026 17:03:18 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/05/2026 17:03:12 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
27/05/2026 17:00:51 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores! Conforme previamente comunicado, reabrimos neste momento a sessão pública para prosseguimento do certame.
26/05/2026
26/05/2026 13:20:46 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, comunicamos que às 14h00min do dia 27/05/2026 daremos prosseguimento ao certame.
22/05/2026
22/05/2026 13:37:43 | F. ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD
Documentação Item 0001: Prezado Agente, segue nossa proposta readequada.
22/05/2026 13:37:13 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/05/2026
21/05/2026 17:56:22 | Sistema
Motivo: Fica convocada a empresa ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para apresentar a proposta readequada conforme previsto no item 12 do Edital.
21/05/2026 17:56:22 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 25/05/2026.
21/05/2026 17:23:35 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 22.989.055,49.
21/05/2026 17:23:22 | Agente de Contratação
Solicitamos que avalie a possibilidade de ofertar desconto adicional à proposta.
21/05/2026 17:23:00 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 21/05/2026 às 14:52.
21/05/2026 17:22:16 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
21/05/2026 17:22:16 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - DEMAIS com lance de R$ 23.223.257,98.
21/05/2026 17:21:37 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
21/05/2026 17:12:25 | Agente de Contratação
Contamos com a efetiva participação de todos.
21/05/2026 17:11:35 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
21/05/2026 17:11:14 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/05/2026 17:11:14 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/05/2026 17:11:14 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/05/2026 17:00:50 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores! Conforme previamente comunicado, reabrimos neste momento a sessão pública para prosseguimento do certame.
19/05/2026
19/05/2026 19:06:43 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, comunicamos que às 14h00min do dia 21/05/2026 daremos prosseguimento ao certame.
15/05/2026
15/05/2026 18:20:40 | Agente de Contratação
Senhores, comunicamos a suspensão da sessão. A retomada será comunicada com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.
15/05/2026 17:39:47 | Sistema
O fornecedor ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/05/2026 17:11:24 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CP023-25 Analise Habilitacao das empresas.pdf) em 15/05/2026 às 14:11.
15/05/2026 17:10:14 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/05/2026 às 14:40.
15/05/2026 17:09:23 | Sistema
O fornecedor 02.170.725/0001-53 - POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Não apresentou execução de escoramento contínuo de cavas em madeira, itens 13.11.2.1 e 13.3.3, alínea “c” (Qualificação Técnica).
15/05/2026 17:09:23 | Sistema
O fornecedor 27.183.425/0001-30 - CONTEK ENGENHARIA S/A foi inabilitado. Motivo: Não apresentou execução de escoramento contínuo de cavas em madeira, itens 13.11.2.1 e 13.3.3, alínea “c” (Qualificação Técnica).
15/05/2026 17:09:23 | Sistema
O fornecedor 41.320.417/0001-19 - CONPATE ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Não apresentou execução de escoramento contínuo de cavas em madeira, itens 13.11.2.1 e 13.3.3, alínea “c” (Qualificação Técnica).
15/05/2026 17:09:23 | Sistema
O fornecedor 31.500.069/0001-08 - ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi inabilitado. Motivo: Não apresentou execução de escoramento contínuo de cavas em madeira, itens 13.11.2.1 e 13.3.3, alínea “c” (Qualificação Técnica) e não apresentou o anexo X – Termo de Compromisso, item 13.11.4.4 (Declarações).
15/05/2026 17:09:23 | Sistema
Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
15/05/2026 17:00:10 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores!
14/05/2026
14/05/2026 13:04:51 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CP023-25 Torna sem efeito o aviso de suspensão.pdf) em 14/05/2026 às 10:04.
13/05/2026
13/05/2026 18:51:34 | Agente de Contratação
ATENÇÃO: Retifica-se o comunicado anterior acerca do prosseguimento do certame, para informar que a retomada da sessão pública ocorrerá no dia 15/05/2026, às 14h00min.
13/05/2026 16:29:01 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, comunicamos que às 14h00min do dia 14/05/2026 daremos prosseguimento ao certame.
24/02/2026
24/02/2026 16:00:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CP023-25 Aviso de suspensão Pub DIO.pdf) em 24/02/2026 às 13:00.
24/02/2026 15:59:24 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores! Informamos que o procedimento licitatório está suspenso por determinação do TCE/ES processo nº 00010/2026-4, conforme publicado no DIO/ES.
11/12/2025
11/12/2025 18:06:19 | Agente de Contratação
Senhores, comunicamos que suspenderemos a sessão para análise da documentação. A retomada da sessão será comunicada com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.
11/12/2025 18:01:23 | Sistema
O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
11/12/2025 18:00:57 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores!
05/12/2025
05/12/2025 13:10:20 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CP023-25 ERRATA Pub DIO DOU e A Tribuna.pdf) em 05/12/2025 às 10:10.
03/12/2025
03/12/2025 18:06:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CP023-25 Impugnação Contek - Parecer Tecnico.pdf) em 03/12/2025 às 15:06.
03/12/2025 17:43:25 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CP023-25 ERRATA Prazo de execução.pdf) em 03/12/2025 às 14:43.
27/11/2025
27/11/2025 19:57:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CP023-25 Impugnação Santos e Costa - Parecer tecnico.pdf) em 27/11/2025 às 16:57.
26/11/2025
26/11/2025 16:08:18 | Sistema
Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Conforme item 7.9.1 do edital..