CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÃÃO DA CONSTRUÃÃO DO EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL.
000001/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Alexandra de Oliveira Vinco
Autoridade Competente:
JOAO PAULO SCHETTINO MINETI
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
26/03/2024 às 17:01
Inicio das Propostas
27/03/2024 às 11:00
Limite p/ Impugnações
12/04/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
12/04/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
16/04/2024 às 11:30
Abertura das Propostas
16/04/2024 às 12:00
Documentos
EDITAL 01 CONC ASSINADO.pdf
Tipo: Edital
29/02/2024-11:17:51
PLANILHAS, CRONOGRAMAS E OUTROS.rar
Tipo: Edital
29/02/2024-11:17:51
PUBLICAÇÕES DIO E AMUNES.pdf
Tipo: Edital
29/02/2024-11:17:51
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo: Edital
29/02/2024-11:17:51
MAPA DE RISCO.pdf
Tipo: Edital
29/02/2024-11:17:51
EDITAL - 01 SEM CORTES.pdf
Tipo: Edital
01/03/2024-07:11:24
Publicação Legal 01_03_2024 - ES HOJE.pdf
Tipo: Edital
01/03/2024-07:16:20
EDITAL 01 RETIFICADO.pdf
Tipo: Edital
26/03/2024-13:59:06
PUBLICAÇÕES AVISO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01 2024 (1).pdf
Tipo: Edital
26/03/2024-13:59:06
PARECER TÉCNICO.pdf
Tipo: Edital
18/04/2024-10:04:35
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA IMPUGNACAO CONC 01.pdf
Tipo: Documento Anexo
14/03/2024-10:16:02
PUBLICAÇÃO SUSPENSAO CONCORRENCIA 0001 2024.pdf
Tipo: Outros documentos
15/03/2024-08:29:56
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - 00. IMPUGNAÇÃO COMPLETA.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - G L O B A L Constitui objeto do presente Termo de Referência a ContrataÃ`PAR`ão de empresa para realizaÃ`PAR`ão da ConstruÃ`PAR`ão do Equipamento Socioassistencial.
03/05/2024
03/05/2024 11:17:34 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por JOAO PAULO SCHETTINO MINETI.
03/05/2024 11:17:24 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por JOAO PAULO SCHETTINO MINETI.
03/05/2024 11:16:19 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/05/2024 11:14:42 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
30/04/2024
30/04/2024 01:10:50 | Sistema
O fornecedor INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
24/04/2024
24/04/2024 16:51:31 | Sistema
O fornecedor CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
19/04/2024
19/04/2024 14:05:59 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 24/04/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/04/2024 às 23:59.
19/04/2024 14:05:09 | Sistema
Intenção: Possuímos interesse em Intepor Recurso Administrativo contra a declaração de vencedor da empresa INVICTA EMPREEENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, acerca das irregularidades encontradas na Qualificação Técnica da empresa, os pontos serão melhor fundamentados na petição.
19/04/2024 14:05:09 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/04/2024 14:05:07 | Sistema
Intenção: Possuímos interesse em apresentar Recurso Administrativo.
19/04/2024 14:05:07 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/04/2024 14:05:05 | Sistema
Intenção: possuímos interesse em apresentar Recurso Administrativo.
19/04/2024 14:05:05 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/04/2024 14:04:55 | Sistema
Intenção: possuímos interesse em apresentar Recurso Administrativo.
19/04/2024 14:04:55 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/04/2024 13:34:07 | Sistema
O fornecedor CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/04/2024 13:32:27 | Presidente da Comissão
Foi declarado o vencedor do certame e aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso referente ao julgamento da Habilitação.
19/04/2024 13:31:59 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/04/2024 às 11:02.
19/04/2024 13:31:47 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
19/04/2024 13:31:40 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
19/04/2024 13:31:22 | Presidente da Comissão
Bom Tarde! retornaremos os trabalhos deste pregão.
18/04/2024
18/04/2024 14:27:48 | Presidente da Comissão
Em ato contínuo a agente de contratação irá declarar o vencedor do certame e abrir o prazo de Recurso referente ao julgamento de Habilitação, amanhã dia 19/04/2024 às 10:30h.
18/04/2024 14:02:09 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/04/2024 13:15:36 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
18/04/2024 13:13:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:13 do dia 18/04/2024.
18/04/2024 13:12:27 | Presidente da Comissão
Sendo assim a pregoeira irá abrir o prazo de 02 horas para a empresa sanar a falta de assinatura do representante na planilha Orçamentária e para apresentação do Cronograma fisico e financeiro pela empresa INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME.
18/04/2024 13:10:54 | Presidente da Comissão
Item 11.2.14 do edital: O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
18/04/2024 13:10:04 | Presidente da Comissão
O art. 64, inciso I, da Lei 14.133/2021 admite expressamente a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame.
18/04/2024 13:09:12 | Presidente da Comissão
Sendo assim a Agente e contratação buscando sempre a melhor proposta para administração em detrimento do excesso de formalismo, promoverá diligências saneadoras.
18/04/2024 13:08:09 | Presidente da Comissão
Conforme Parecer da engenharia, trata-se de erro sanável : Vale ressaltar que a sequência de etapas e serviços, bem como o desembolso financeiro da obra já vem previamente definidos no cronograma físico financeiro, tendo somente a empresa que preencher com os dados e assinar o documento.
18/04/2024 13:07:00 | Presidente da Comissão
Não foi localizado junto aos documentos enviados o Cronograma fiísico financeiro.
18/04/2024 13:06:24 | Presidente da Comissão
Ao analisar a planilha da referida empresa foi observada que a mesma não foi assinada pelo Representante da empresa, sendo assinada pela profissional responsável, engenheira Civil Flávia Guerra Lima.
18/04/2024 13:04:35 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO.pdf) em 18/04/2024 às 10:04.
18/04/2024 13:03:25 | Presidente da Comissão
Foi anexado Parecer Técnico do engenheiro sobre a Documentação Técnica.
18/04/2024 13:01:41 | Presidente da Comissão
Bom dia! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência.
17/04/2024
17/04/2024 17:13:14 | Presidente da Comissão
Prezados, o julgamento de habilitação será realizado amanhã dia 18/04/2024 às 10:00h.
17/04/2024 11:02:39 | Presidente da Comissão
Comunicamos que procederemos com a análise da proposta comercial e dos documentos anexados. O julgamento será feito em momento oportuno, cujo retorno será comunicado previamente. Solicitamos que os licitantes acompanhem as mensagens e comunicados no chat de mensagens do lote neste sistema.
17/04/2024 11:02:24 | Presidente da Comissão
Bom dia a todos ! retornaremos aos trabalhos desta concorrência.
16/04/2024
16/04/2024 18:33:05 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
16/04/2024 16:51:46 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
16/04/2024 16:51:44 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
16/04/2024 16:51:15 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/04/2024 15:09:13 | Presidente da Comissão
Em caso de dúvidas sobre a documentação, entrar em contato antes do fim do prazo da Proposta Definitiva.
16/04/2024 15:09:02 | Presidente da Comissão
ATENÇÃO para a validade dos documentos que serão enviados.
16/04/2024 15:08:48 | Presidente da Comissão
Informamos que no momento de enviar a proposta readequada o arquivo deve ser anexado ANTES da digitação do valor no sistema.
16/04/2024 15:08:33 | Presidente da Comissão
Ressalto que é imprescindível que a empresa envie a proposta comercial readequada tanto digitada no sistema, quanto ter seu ARQUIVO anexado ( planilha orçamentária) devidamente assinada pelos responsáveis técnicos e representante da empresa.
16/04/2024 15:06:18 | Presidente da Comissão
Foi aberto o prazo de 04 horas para a empresa classificada em primeiro lugar: INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, apresentar Proposta definitiva e documentação de habilitação, conforme expõe item 11.1.1 do edital.
16/04/2024 15:04:43 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 16/04/2024 às 16:05.
16/04/2024 15:04:01 | Presidente da Comissão
Assim após julgamento de habilitação, terá um novo prazo de intenção de Recurso e aberto o prazo para apresentação das razões de Recurso.
16/04/2024 15:02:19 | Presidente da Comissão
Prezados, conforme item 7.2.2 as razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA PROVEDOR, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data de intimação pessoal.