Contratacao de empresa especializada em construcao civil, com fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra e acessorios para execucao de obra de gradeamento na praca localixada em Sao Joao de Petropolis, ES-080, proximo do km 91,20, em...
000002/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Kenedy Corteletti
Autoridade Competente:
Ingrid Faian de Lyrio
Apoio:
Kenedy Corteletti
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
17/09/2025 às 15:21
Inicio das Propostas
19/09/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
01/10/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
01/10/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
03/10/2025 às 11:00
Abertura das Propostas
03/10/2025 às 11:01
Documentos
Edital Assinado.pdf
Tipo: Edital
17/09/2025-12:21:05
ABC.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:17:15
Art Obra Servico.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:17:33
BDI.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:18:01
Cronograma.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:18:51
DFD.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:19:14
ETP.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:19:41
Mapa de Risco.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:20:10
Memorial de Calculo.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:20:32
Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:20:55
Minuta do Contrato .pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:21:28
Minuta do Contrato .pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:21:34
Parecer Jurídico.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:23:18
Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:23:50
Planta 1.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:24:17
Planta.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:24:39
Pré-Empenho.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:25:00
Projeto Básico.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-08:25:21
Publicação Edital.pdf
Tipo: Outros documentos
19/09/2025-12:32:23
Parecer Desclas. Nextcom.pdf
Tipo: Outros documentos
09/10/2025-08:41:41
Acordao+1106-2023-2 Documentos Autos Declaratórios.pdf
Tipo: Outros documentos
27/10/2025-10:52:17
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - G L O B A L Contratacao de empresa especializada em construcao civil, com fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra e acessorios para execucao de obra de gradeamento na praca localixada em Sao Joao de Petropolis, ES-080, proximo do km 91,20, em atendimento a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).
11/11/2025
11/11/2025 17:16:48 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Ingrid Faian de Lyrio.
11/11/2025 17:16:32 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Ingrid Faian de Lyrio.
05/11/2025
05/11/2025 10:18:56 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/11/2025 10:18:23 | Agente de Contratação
Srs Licitantes: Agradeço a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento desta Concorrência. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Kenedy Corteletti 13 Agente de Contratação.
05/11/2025 10:17:51 | Agente de Contratação
Informamos que a empresa FC CONSTRUCOES LTDA atendeu todas as exigências editalícias. Desta forma declaramos a empresa VENCEDORA da licitação.
05/11/2025 10:16:56 | Agente de Contratação
Informamos que, embora algumas licitantes tenham manifestado intenção de recorrer, foi aberto o prazo regulamentar para apresentação dos recursos, conforme o edital da CE 02/2025 e a Lei nº 14.133/2021. Encerrado o referido prazo, não houve protocolo de recurso por nenhuma empresa. Mantêm-se inalteradas a classificação e a decisão desta fase processual.
05/11/2025 10:09:35 | Agente de Contratação
Bom Dia! Srs. Licitantes!
04/11/2025
04/11/2025 09:36:08 | Agente de Contratação
Bom Dia! Srs. Licitantes! Aviso que reabriremos a sessão às 7h, do dia 05/11/2025.
27/10/2025
27/10/2025 17:46:30 | Agente de Contratação
Boa Tarde! A sessão será encerrada, para aguardar o prazo de envio de recursos e contrarrazões, e sua reabertura será publicada com 24 horas de antecedência
27/10/2025 17:44:12 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 03/11/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 06/11/2025 às 23:59.
27/10/2025 17:22:41 | Sistema
O fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
27/10/2025 17:20:47 | Agente de Contratação
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/10/2025 às 14:39.
27/10/2025 17:20:27 | Agente de Contratação
Informamos que a empresa FC CONSTRUCOES LTDA atendeu todas as exigências editalícias. Desta forma declaramos a empresa ARREMATANTE da licitação.
27/10/2025 17:20:11 | Sistema
O fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
27/10/2025 17:19:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/10/2025 às 14:39.
27/10/2025 17:18:51 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
27/10/2025 17:17:03 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor FC CONSTRUCOES LTDA.
27/10/2025 17:08:59 | Sistema
O fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
27/10/2025 16:54:52 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/10/2025 às 14:14.
27/10/2025 16:54:44 | Sistema
O fornecedor FC CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
27/10/2025 16:22:47 | Sistema
O julgamento de propostas do lote 0001 foi revertido.
27/10/2025 16:17:44 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/10/2025 às 13:37.
27/10/2025 16:17:30 | Sistema
O fornecedor FC CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
27/10/2025 14:53:33 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
27/10/2025 13:53:34 | Agente de Contratação
A análise inicial poderia levar à desclassificação ou inabilitação da licitante. Contudo, em observância aos princípios que regem a Administração Pública e à jurisprudência consolidada desta Corte de Contas, faz-se necessária a abertura de diligência para oportunizar o saneamento da falha.
27/10/2025 13:52:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Acordao+1106-2023-2 Documentos Autos Declaratórios.pdf) em 27/10/2025 às 10:52.
27/10/2025 13:01:05 | Sistema
Motivo: Abertura de Diligência junto à empresa FC Construções Ltda para que apresente as Declarações de natureza autodeclaratória não enviadas e da Proposta de Preço – Anexo I do Edital, em aplicação do princípio do formalismo moderado e observância ao Acórdão TC-1106/2023-2 TCE-ES.
27/10/2025 13:01:05 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 27/10/2025.
27/10/2025 13:00:15 | Agente de Contratação
Bom Dia! Srs. Licitantes!
23/10/2025
23/10/2025 17:33:16 | Agente de Contratação
Boa Tarde! Informamos que a sessão será suspensa para análise da documentação e retornaremos dia 27/10/2025, às 10h.
23/10/2025 16:59:25 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2025 16:35:17 | F. FC CONSTRUCOES LTDA
Documentação Lote 0001: Ilmo Sr. pregoeiro, venho respeitosamente solicitar diligência de prazo de igual período disposto no item 9.1.1 do Edital.para envio da documentação.
23/10/2025 12:57:52 | Sistema
Motivo: Solicitamos da empresa FC Construções Ltda o envio da proposta assinada, cronograma físico financeiro, composição de BDI, composição de Leis Sociais e os documentos de habilitação. Pedimos atenção na retificação da proposta assinada para que os preços unitários e totais sejam iguais os da proposta readequada. A apresentação da Composição de Custo Unitário deverá ser apresentada antes da assinatura do contrato e deverá ser aprovada pelo Fiscal do Contrato.
23/10/2025 12:57:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 12:55:52 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
23/10/2025 12:48:14 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
23/10/2025 11:32:45 | Agente de Contratação
Informo que ao finalizar todo o procedimento, quando uma empresa dor classificada e habilitada, será aberto o prazo, para apresentação, de 3 dias para recurso e 3 dias para contrarrazões.
23/10/2025 11:29:06 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 11:28:47 | Sistema
O fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
23/10/2025 11:02:25 | Sistema
Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 116.781,39 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 23/10/2025 às 08:23.
23/10/2025 11:02:25 | Sistema
A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/10/2025 às 08:23.
23/10/2025 11:01:43 | Sistema
O lote 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
23/10/2025 11:01:43 | Sistema
O fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
23/10/2025 11:01:43 | Sistema
Motivo: Comunicamos a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela empresa F. Cordeiro Construtora Ltda. A desclassificação se fundamenta na não comprovação da exequibilidade da proposta, em conformidade com as regras do Edital. Em virtude de indícios de inexequibilidade, foram abertas diligências para a licitante comprovar sua proposta. Após o prazo inicial de 3 (três) dias úteis e a reabertura de um prazo adicional de 2 (duas) horas, a empresa não apresentou a Composição de Custo Unitário e a Declaração de Exequibilidade exigidas, resultando na desclassificação da proposta.
23/10/2025 11:01:43 | Sistema
O fornecedor CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
23/10/2025 11:01:03 | Agente de Contratação
Estamos reiniciando nossa sessão.
23/10/2025 11:00:42 | Agente de Contratação
Bom Dia! Srs. Licitantes!
21/10/2025
21/10/2025 16:55:29 | Agente de Contratação
Boa tarde! Devido a migração de dados do Sistema de Gestão informamos que a sessão será reaberta às 8h do dia 23/10/2025.
20/10/2025
20/10/2025 15:20:46 | Agente de Contratação
ATENÇÃO CORREÇÃO - A Sessão será suspensa para análise da documentação e retornaremos terça feira, amanhã, dia 21/10/2025, às 13h.
20/10/2025 15:19:54 | Agente de Contratação
A Sessão será suspensa para análise da documentação e retornaremos terça feira, amanhã, dia 21/10/2024, às 13h.