Processo Finalizado

CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, COM VISTAS A EXECUCAO DE REFORMA, MANUTENCAO, ADAPTACAO, ADEQUACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA MEALE LESQUEVES, LOCALIZADA NO...

000007/2025
Prefeitura Municipal de Itapemirim
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto e Fechado

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni

Autoridade Competente:

Genesis Alves Bechara

Apoio:

-

Origem dos Recursos:

Próprio

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

24/02/2026 às 17:34

Inicio das Propostas

25/02/2026 às 02:59

Limite p/ Impugnações

06/03/2026 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

06/03/2026 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

10/03/2026 às 12:30

Abertura das Propostas

10/03/2026 às 13:00

Documentos

EDITAL_assinado.pdf

Tipo: Edital

29/01/2026-11:49:50

EDITAL_REEDITADO_assinado.pdf

Tipo: Edital

24/02/2026-14:31:00

Cronograma_Elvira_retificado ANEXO V EDITAL.pdf

Tipo: Cronograma

29/01/2026-11:13:27

834911-COMPOSICAO_DE_BDI_NAO_DESONERADO.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

29/01/2026-11:14:40

834917-Planilha_Orçamentária_Estimativa_Não_Desonerada_06_2025_Versão_04-compactado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

29/01/2026-11:15:57

834910-CALCULO_ADMINISTRACAO_LOCAL.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

29/01/2026-11:16:23

834912-MAPA_DE_COTACOES.pdf

Tipo: Orçamento-base

29/01/2026-11:16:55

835003-ANÁLISE DE RISCOS.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:17:38

835025-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-01-91-PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E SITUAÇÃO.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:18:42

835026-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-02-91-PLANTA DE PISOS EXTERNOS - PARTE 01.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:19:12

835028-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-04-91-DEMOLIÇÃO - PLANTA PAV. TÉRREO E 1º PAVIMENTO.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:19:57

835027-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-03-91-PLANTA DE PISOS EXTERNOS - PARTE 02.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:20:41

835031-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-06-91-REFORMA - PLANTA PAV. TÉRREO - BLOCO 01 - PARTE 01.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:21:24

835032-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-07-91-REFORMA - PLANTA PAV. TÉRREO - BLOCO 01 - PARTE 02.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:21:59

835035-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-09-91-REFORMA - PLANTA PAV. TÉRREO - BLOCO 02 - PARTE 01.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:23:57

835038-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-12-91-REFORMA - PLANTA 1º PAVIMENTO - BLOCO 01 - PARTE 02.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:30:44

835036-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-10-91-REFORMA - PLANTA PAV. TÉRREO - BLOCO 02 - PARTE 02.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:31:39

835037-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-11-91-REFORMA - PLANTA 1º PAVIMENTO - BLOCO 01 - PARTE 01.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:32:11

835039-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-13-91-REFORMA - PLANTA 1º PAVIMENTO - BLOCO 01 - PARTE 03.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:32:42

835040-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-14-91-REFORMA - PLANTA 1º PAVIMENTO - BLOCO 02 - PARTE 01.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:33:20

835041-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-15-91-REFORMA - PLANTA 1º PAVIMENTO - BLOCO 02 - PARTE 02.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:37:45

835043-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-16-91-REFORMA - PLANTA AUDITÓRIO.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:38:05

835044-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-17-91-REFORMA - PLANTA QUADRA E VESTIÁRIO E ABRIGO TÉCNICO.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:38:52

835045-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-18-91-REFORMA - CORTES EE PARTE 01 E 02.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:39:33

835046-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-19-91-REFORMA - CORTE EE PARTES 03 E FF.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:40:01

835046-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-19-91-REFORMA - CORTE EE PARTES 03 E FF.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:40:27

835047-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-20-91-REFORMA - CORTES GG - PARTE 01 E 02.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:42:26

835049-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-22-91-REFORMA - CORTES JJ E KK.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:45:43

835048-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-21-91-REFORMA - CORTES HH E II.pdf

Tipo: Outros documentos

29/01/2026-11:46:26

835050-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-23-91-REFORMA - CORTES LL E MM.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:00:27

835051-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-24-91-REFORMA - PLANTA COBERTURA - BLOCO 02 E AUDITÓRIO.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:01:23

835053-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-26-91-REFORMA - PLANTA DE FORRO PAV. TÉRREO - BLOCO 01.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:02:26

835054-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-27-91-REFORMA - PLANTA DE FORRO 1° PAVIMENTO - BLOCO 01.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:02:56

835058-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-29-91-PAGINAÇÃO DE PISO PAV. TÉRREO - BLOCO 01 - PARTE 01 E PARTE 02.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:03:45

835059-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-30-91-PAGINAÇÃO DE PISO PAV. TÉRREO - BLOCO 01 - PARTE 03.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:04:18

835060-ARQ-PE-ITP750-EEML-012025-R01-31-91-PAGINAÇÃO DE PISO PAV. TÉRREO - BLOCO 02 - PARTE 01.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:05:48

planilhas 32 a 36.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:10:27

planilhas 32 a 36.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:10:31

planilha 36 a 40.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:16:25

planilhas 41 a 45.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:18:51

planilhas 46 a 51.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:21:11

planilha 52 a 59.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:24:44

planilha 60 a 69.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:34:01

planilha 70 a 79.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:37:46

planilhas 80 a 86.pdf

Tipo: Outros documentos

02/02/2026-11:41:12

resposta recurso DETALHAMENTO DO BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

05/02/2026-09:44:48

resposta recurso DETALHAMENTO ENCARGOS SOCIAIS.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

05/02/2026-09:45:23

resposta impugnação DESPACHO 38111-2025 - DGPL - resposta impugnação.pdf

Tipo: Outros documentos

05/02/2026-09:46:24

Resposta de Esclarecimento - Orç_CPU_MC_ABC.pdf

Tipo: Documento Anexo

06/02/2026-17:07:18

DESPACHO 38111-2025 - DGPL - resposta impugnação (1).pdf

Tipo: Aviso de suspensão de licitação

09/02/2026-11:43:34

resposta recurso DETALHAMENTO DO BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

09/02/2026-13:39:39

Orç_CPU_MC_ABC.pdf

Tipo: Outros documentos

09/02/2026-13:42:14

resposta recurso DETALHAMENTO ENCARGOS SOCIAIS.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

09/02/2026-13:43:03

resposta recurso DETALHAMENTO DO BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

09/02/2026-13:44:05

Despacho - Autorização - GAP.pdf

Tipo: Aviso de reinício

23/02/2026-15:32:01

6. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA SEMOU despacho 38111 ELVIRA.pdf

Tipo: Outros documentos

19/03/2026-10:27:40

7. CP 07-2025 INABILITAÇÃO ASLE CONSTRUTORA.pdf

Tipo: Outros documentos

19/03/2026-10:28:20

8 ELVIRA 38111 HIMALAIA.pdf

Tipo: Outros documentos

26/03/2026-10:04:32

9 LICITAÇÃO.docx.pdf

Tipo: Outros documentos

31/03/2026-10:04:30

CP 07-2025 reabertura.pdf

Tipo: Outros documentos

28/04/2026-15:56:28

PARECER - RECURSO EM LICITAÇÃO - BDI - DGPL - CP 007-25 - BPMS. 38 (1).111-2025

Tipo: Outros documentos

30/04/2026-15:59:23

DESPACHO_-_38111-2025_-_DGPL-_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

30/04/2026-15:59:47

PARECER - RECURSO EM LICITAÇÃO - BDI - DGPL - CP 007-25 - BPMS. 38 (2).111-2025

Tipo: Outros documentos

06/05/2026-15:05:19

38111-25_assinado (2).pdf

Tipo: Outros documentos

06/05/2026-15:05:39

CP 07-2025 RESPOSTA DO RECURSO MURANO E ASLE II (1).pdf

Tipo: Outros documentos

06/05/2026-15:06:36

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Pedidos de Impugnação

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata de Suspensões

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Recurso item 0001 - ASLE CONSTRUTORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Recurso item 0001 - MURANO CONSTRUCOES LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do item 0001 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do item 0001 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do item 0001

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do item 0001

Tipo: Documento Anexo

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Itens

1 registros

Item 1

Homologado

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA. Contratacao de empresa destinada a prestacao de ...

Quantidade:

1,0000

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 19.869.263,5300

Melhor lance:

R$ 16.885.000,0000

Unidade:

SVÇ

Andamento do processo

15/05/2026
15/05/2026 14:30:22 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Genesis Alves Bechara.
15/05/2026 14:30:16 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Genesis Alves Bechara.
06/05/2026
06/05/2026 19:32:35 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/05/2026 19:12:18 | Presidente da Comissão
processo encaminhado para ratificação da autoridade competente.
06/05/2026 18:45:08 | Sistema
Justificativa: Negar provimento ao recurso interposto pela empresa MURANO CONSTRUÇÕES, mantendo-se a habilitação e classificação da empresa HIMALAIA CONSTRUTORA, diante da inexistência de vícios materiais ou irregularidades aptas a ensejar sua desclassificação
06/05/2026 18:45:08 | Sistema
Genesis Alves Bechara decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por MURANO CONSTRUCOES LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
06/05/2026 18:43:53 | Sistema
Justificativa: manter a inabilitação da empresa ASLE CONSTRUTORA LTDA, em razão do não atendimento ao requisito de qualificação econômico-financeira exigido no edital, consistente no percentual mínimo de capital social/patrimônio líquido.
06/05/2026 18:43:53 | Sistema
Genesis Alves Bechara decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ASLE CONSTRUTORA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
06/05/2026 18:09:06 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
06/05/2026 18:08:40 | Presidente da Comissão
(CONT. 1) vista a ausência de vício insanável que justifique sua anulação.
06/05/2026 18:08:40 | Presidente da Comissão
IV DECISÃO 4.1. Com referência do parecer jurídico Id(c9df551fa26650b6911c2c223dfd11b1) e parecer técnico Id (9c2bc1aa909165226e687c4cb3ae79d7) constante dos autos, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como nos referenciais normativos aplicáveis, concluo pelo improvimento dos recursos, com a consequente: a) manutenção da decisão que inabilitou a empresa ASLE CONSTRUTORA LTDA, nos termos do parecer técnico SEMOU de 18/03/2026 (ID 134a06e5942f08979b8ee95d44eedd72) e parecer técnico de 04/05/2026 com Id supracitado, em razão da qualificação econômico-financeira (não atendimento ao percentual mínimo de capital social exigido no edital); b) manutenção da habilitação e classificação da empresa HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA, diante da inexistência, à luz dos elementos analisados pela parte técnica, de vícios materiais aptos a ensejar sua desclassificação; c) manutenção do regular prosseguimento da Concorrência Eletrônica n° 000007/2025 (Reeditada), tendo em... (CONTINUA)
06/05/2026 18:06:36 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CP 07-2025 RESPOSTA DO RECURSO MURANO E ASLE II (1).pdf) em 06/05/2026 às 15:06.
06/05/2026 18:05:39 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (38111-25_assinado (2).pdf) em 06/05/2026 às 15:05.
06/05/2026 18:05:19 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER - RECURSO EM LICITAÇÃO - BDI - DGPL - CP 007-25 - BPMS. 38 (2).111-2025) em 06/05/2026 às 15:05.
06/05/2026 18:04:23 | Presidente da Comissão
Serão juntadas decisões das análises
06/05/2026 17:59:20 | Presidente da Comissão
Boa tarde
06/05/2026 17:59:17 | Presidente da Comissão
Boa tarde
30/04/2026
30/04/2026 18:59:47 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (DESPACHO_-_38111-2025_-_DGPL-_assinado.pdf) em 30/04/2026 às 15:59.
30/04/2026 18:59:23 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER - RECURSO EM LICITAÇÃO - BDI - DGPL - CP 007-25 - BPMS. 38 (1).111-2025) em 30/04/2026 às 15:59.
30/04/2026 18:57:51 | Presidente da Comissão
Conforme solicitado pela SEMOU, retomaremos os trabalhos dia 06/05/2026 às 14hs, após análise da apresentação do responsável técnico.
30/04/2026 18:54:51 | Presidente da Comissão
Serão juntados na plataforma, os documentos pertinentes que motiva o não cumprimento do prazo, assim por depender de análise externa, a comissão de contratação permanece sem balizamento para resposta.
30/04/2026 18:52:35 | Presidente da Comissão
A Secretaria de Obras solicitou mais prazos ante manifestação da Procuradoria Geral do Municipio a respeito de fator técnico. Infelizmente essas ações, tem impossibilitado a decisão da comissão de contratação de forma precisa.
30/04/2026 18:46:56 | Presidente da Comissão
Devido a dificuldades no trâmite do processo que deu origem a esta licitação, não conseguimos realizar a abertura no horário indicado.
30/04/2026 18:45:58 | Presidente da Comissão
Boa tarde
28/04/2026
28/04/2026 18:56:28 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CP 07-2025 reabertura.pdf) em 28/04/2026 às 15:56.
28/04/2026 18:09:07 | Presidente da Comissão
Após contato com o Procurador-Geral do Município e diante das divergências nos entendimentos técnicos, jurídicos e administrativos, faz-se necessário um prazo adicional para a conclusão da análise dos recursos e contrarrazões. A continuidade da sessão fica reagendada para o dia 30/04/2026, às 10h30min
28/04/2026 17:59:53 | Presidente da Comissão
Boa tarde
28/04/2026 14:02:19 | Presidente da Comissão
Retornaremos às 15hs
28/04/2026 13:36:38 | Presidente da Comissão
Corrigindo 38111/25, caso não ocorra o envio até as 10:56h, retomaremos os trabalhos as 15hs
28/04/2026 13:32:31 | Presidente da Comissão
O processo eletrônico 38.911/2025 está na PGM a pedido do Procurador Geral, peço a gentileza em aguardar o retorno para definir a resolução
28/04/2026 13:30:46 | Presidente da Comissão
Bom dia a todos
17/04/2026
17/04/2026 14:02:48 | Presidente da Comissão
Retornaremos com a decisão técnica dia 28/04/26 às 10:30.
17/04/2026 13:32:13 | Presidente da Comissão
Bom dia!
16/04/2026
16/04/2026 11:43:26 | Presidente da Comissão
Devido imprevistos alheios a competência da comissão de contratação e respectiva presidente, não foi possível abertura do certame no prazo indicado anteriormente. Sendo assim, fica convocado os interessados, para conhecimento do resultado das ações do certame da CE 07/2027, dia 17 de abril de 2026, às 10:30hs.
10/04/2026
10/04/2026 02:58:45 | Sistema
O fornecedor HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
10/04/2026 02:54:54 | Sistema
O fornecedor HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
06/04/2026
06/04/2026 19:10:31 | Sistema
O fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
06/04/2026 10:55:31 | Sistema
O fornecedor ASLE CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
31/03/2026
31/03/2026 14:03:31 | Presidente da Comissão
Retornaremos com o certame no dia 15 de abril as 10:30h
31/03/2026 13:56:34 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 06/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/04/2026 às 23:59.
31/03/2026 13:51:20 | Sistema
O fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 13:50:35 | Sistema
O fornecedor CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 13:47:39 | Sistema
O fornecedor ASLE CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 13:45:57 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo presidente de comissão para 31/03/2026 às 10:55.
31/03/2026 13:44:31 | Presidente da Comissão
Peço gentileza que aguardem 10 minutos
31/03/2026 13:44:11 | Presidente da Comissão
O sistema não está permitindo abrir o prazo de recurso, está colocando a data automaticamente, irei atualizar e tentar acertar a data, caso não funcione, suspenderei o certame para avaliação do suporte técnico da plataforma.
31/03/2026 13:31:26 | Sistema
O fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 13:30:07 | Sistema
O fornecedor ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 13:29:59 | Sistema
O fornecedor ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 13:29:57 | Sistema
O fornecedor ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.