CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO LOTEAMENTO VISTA LINDA, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO BENEDITO, NO MUNICÍPIO DE...
02/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Lucimar Antonio da Silva
Autoridade Competente:
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Apoio:
Amanda Cordeiro Dias, Lidiana Vergna Bragatto Gomes, Lucimar Antonio da Silva
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
19/02/2026 às 19:02
Inicio das Propostas
20/02/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
26/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
26/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
30/03/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
30/03/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02.26 - Construção de 25 Unidades habitacionais.pdf
Tipo: Edital
19/02/2026-16:00:16
projeto arquitetonico.pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-08:56:28
estrutural 01 03.pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-08:56:59
estrutural 02 03.pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-08:57:28
estrutural 03 03.pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-08:57:55
implantação.pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-08:58:35
instalação eletrica.pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-08:59:12
projeto esgoto.pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-08:59:37
projeto hidro sanitario.pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-09:00:05
PLANILHA - FNHIS - PLANILHA FINAL (assinado).pdf
Tipo: Orçamento-base
20/02/2026-09:27:14
CRONOGRAMA - FNHIS - PLANILHA FINAL (assinado).pdf
Tipo: Cronograma
20/02/2026-09:27:59
PLANILHA - FNHIS - PLANILHA FINAL.xlsx
Tipo: Orçamento-base
20/02/2026-09:29:56
FNHIS SUB50 Ibiraçu - Composições de Custo (assinado).pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-09:43:35
FNHIS SUB50 Ibiraçu - Memória de Cálculo (assinado).pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-09:44:06
FNHIS SUB50 Ibiraçu - Memorial Descritivo (assinado).pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-09:44:44
Parecer Técnico - Proposta - Solicitação de Complementação - EVP (assinado).pdf
Tipo: Outros documentos
15/04/2026-14:33:06
Abertura de Diligência.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-07:56:59
Abertura de Diligência.pdf
Tipo: Outros documentos
28/04/2026-07:57:25
Parecer Técnico – Resposta diligência (assinado).pdf
Tipo: Outros documentos
06/05/2026-14:18:00
DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO APOS DILIGÊNCIA.pdf
Tipo: Outros documentos
06/05/2026-14:18:35
Gmail - CONCORRÊNCIA Nº 02_2026 - CONSTRUTORA LINHARES - comunica decisão de desclassificação.pdf
Tipo: Outros documentos
06/05/2026-15:02:28
Decisão de Desclassificação - EBS CONST. E SERV. LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
11/05/2026-15:24:38
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO D...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.725.597,00
Melhor lance:
R$ 3.464.700,00
Unidade:
UND
15/05/2026
15/05/2026 19:42:47 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/05/2026
13/05/2026 17:01:06 | Agente de Contratação
Solicito ao novo arrematante apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, com planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, bem como a composição detalhada das especificações e dos custos dos preços unitários (planilha analítica) de todos os itens da planilha orçamentária, conforme descrito nos item 11.33. e 11.33.1. do Edital.
13/05/2026 17:00:44 | Sistema
Motivo: Solicito ao novo arrematante apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, com planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, conforme descrito nos item 11.33. e 11.33.1.do Edital
13/05/2026 17:00:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/05/2026.
13/05/2026 16:30:45 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONCIDEL CONSTRUCOES CIVIS DEPIZZOL LTDA com lanceR$ 3.464.700,00.
13/05/2026 16:30:45 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 3.464.700,00.
13/05/2026 16:08:00 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONCIDEL CONSTRUCOES CIVIS DEPIZZOL LTDA foi definida pelo agente de contratação para 13/05/2026 às 13:30, encerrando às 13:35:00.
12/05/2026
12/05/2026 12:15:01 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor CONCIDEL CONSTRUCOES CIVIS DEPIZZOL LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
12/05/2026 12:15:01 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
12/05/2026 12:03:47 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor BASTOS EDIFICACOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 12/05/2026 às 09:10, encerrando às 09:15:00.
12/05/2026 11:01:02 | Agente de Contratação
bom dia
11/05/2026
11/05/2026 19:02:02 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor BASTOS EDIFICACOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
11/05/2026 19:02:02 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
11/05/2026 18:51:59 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor N & V CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 11/05/2026 às 15:57, encerrando às 16:02:00.
11/05/2026 18:50:03 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor N & V CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
11/05/2026 18:50:03 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
11/05/2026 18:38:32 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 11/05/2026 às 15:45, encerrando às 15:50:00.
11/05/2026 18:35:03 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
11/05/2026 18:35:03 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
11/05/2026 18:24:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decisão de Desclassificação - EBS CONST. E SERV. LTDA.pdf) em 11/05/2026 às 15:24.
11/05/2026 18:22:13 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor MARRUA SERVICOS E COMERCIO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 11/05/2026 às 15:30, encerrando às 15:35:00.
11/05/2026 18:08:31 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor MARRUA SERVICOS E COMERCIO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
11/05/2026 18:08:31 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante PRIVATE CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 3.464.805,21.
11/05/2026 18:08:31 | Sistema
O fornecedor EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/05/2026 18:08:31 | Sistema
Motivo: Após regular convocação da licitante para apresentação da proposta de preços adequada ao último lance ofertado, verificou-se o não atendimento às exigências previstas nos itens 11.33 e 11.33.1 do Edital, os quais determinam a obrigatoriedade de encaminhamento da proposta ajustada no prazo e condições estabelecidas pela Administração. A ausência de apresentação da proposta readequada inviabiliza a verificação da compatibilidade dos valores ofertados com o lance final registrado no sistema, comprometendo a análise da exequibilidade e da conformidade da proposta com as disposições editalícias. Dessa forma, considerando o descumprimento das exigências previstas no instrumento convocatório, especialmente dos itens 11.33 e 11.33.1 do Edital, DECIDO pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, nos termos das regras editalícias e da legislação aplicável.
11/05/2026 18:08:31 | Sistema
O fornecedor EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
06/05/2026
06/05/2026 18:02:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - CONCORRÊNCIA Nº 02_2026 - CONSTRUTORA LINHARES - comunica decisão de desclassificação.pdf) em 06/05/2026 às 15:02.
06/05/2026 17:23:05 | Sistema
Motivo: Solicito ao novo arrematante, EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, bem como a composição detalhada das especificações e dos custos dos preços unitários (planilha analítica) de todos os itens da planilha orçamentária, discriminando as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços, conforme descrito nos item 11.33. e 11.33.1. do Edital.
06/05/2026 17:23:05 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 11/05/2026.
06/05/2026 17:21:54 | Agente de Contratação
Solicito ao novo arrematante, EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, bem como a composição detalhada das especificações e dos custos dos preços unitários (planilha analítica) de todos os itens da planilha orçamentária, discriminando as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços, conforme descrito nos item 11.33. e 11.33.1. do Edital.
06/05/2026 17:18:35 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO APOS DILIGÊNCIA.pdf) em 06/05/2026 às 14:18.
06/05/2026 17:18:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico – Resposta diligência (assinado).pdf) em 06/05/2026 às 14:18.
06/05/2026 17:11:25 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com lance de R$ 2.990.000,00.
06/05/2026 17:11:25 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA LINHARES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/05/2026 17:11:25 | Sistema
Motivo: Com fundamento no art. 59, incisos III e IV, da Lei nº 14.133/2021, DECIDO pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa CONSTRUTORA LINHARES LTDA , por não comprovação da exequibilidade dos preços ofertados e pelo descumprimento das disposições editalícias, conforme relatorio Técnico de Engenharia que embasou a decisão de Desclassificação. Segue inserido na Plataforma Relatorio Técnico assinado pelo Engenheiro da Prefeitura e Decisão do Agente de Contratação. Determino o prosseguimento do certame, com a convocação da próxima licitante classificada, observada a ordem de classificação
06/05/2026 17:11:25 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA LINHARES LTDA foi desclassificado no processo.
06/05/2026 17:07:24 | Agente de Contratação
boa tarde!
05/05/2026
05/05/2026 18:38:06 | Agente de Contratação
Boa tarde! Informo que o resultado da analise da documentação referente à diligência da empresa Construtora Linhares Ltda sera divulgada no dia 06/05/2026.
29/04/2026
29/04/2026 14:18:26 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2026
28/04/2026 12:27:59 | F. CONSTRUTORA LINHARES LTDA
Documentação Item 0001: Comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, especialmente nos itens com descontos superiores a 25%, Nossa proposta esta abaixo de 25%
28/04/2026 12:27:15 | F. CONSTRUTORA LINHARES LTDA
Documentação Item 0001: bom dia Sr. Pregoeiro
28/04/2026 10:57:25 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Abertura de Diligência.pdf) em 28/04/2026 às 07:57.
28/04/2026 10:56:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Abertura de Diligência.pdf) em 28/04/2026 às 07:56.
28/04/2026 10:55:05 | Sistema
Motivo: Comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, especialmente nos itens com descontos superiores a 25%; necessidade de correção da proposta, quanto aos itens com valores superiores ao orçamento base, conf.item 10.6 do edital.
28/04/2026 10:55:05 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 04/05/2026.
28/04/2026 10:47:13 | Agente de Contratação
Comunico que abertura de diligência referente a proposta da empresa CONSTRUTORA LINHARES ENGENHARIA LTDA, conforme parecer Técnico de Engenharia anexo à plataforma.
28/04/2026 10:45:24 | Agente de Contratação
Bom dia!
27/04/2026
27/04/2026 18:38:34 | Agente de Contratação
Boa tarde! informo que o resultado da análise da proposta apresentada será divulgado no dia 27/04/2026.
20/04/2026
20/04/2026 12:12:58 | F. CONSTRUTORA LINHARES LTDA
Documentação Item 0001: Prezado(a) pregoeiro(a), informo que não é possível chegar ao valor exato da proposta neste momento, sendo viável apenas apresentar o menor valor possível dentro das condições estabelecidas
20/04/2026 12:04:56 | F. CONSTRUTORA LINHARES LTDA
Documentação Item 0001: bom dia