Contratação de empresa especializada para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no município de Ibiraçu.
003/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Lucimar Antonio da Silva
Autoridade Competente:
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Apoio:
Amanda Cordeiro Dias, Karen Guidolini Curto, Lidiana Vergna Bragatto Gomes
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
29/10/2025 às 16:30
Inicio das Propostas
28/10/2025 às 12:00
Limite p/ Impugnações
02/12/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
02/12/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
04/12/2025 às 11:00
Abertura das Propostas
04/12/2025 às 12:00
Documentos
Composições - Construção do CREAS - Mar 2025 - Fundação Profunda REV1.pdf
Tipo: Edital
10/10/2025-14:24:03
Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Edital
13/10/2025-12:17:02
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03.2025 .pdf
Tipo: Edital
13/10/2025-15:26:13
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03.2025 - EDITAL RETIFICADO.pdf
Tipo: Edital
29/10/2025-09:56:58
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03.2025 - EDITAL RETIFICADO.pdf
Tipo: Edital
29/10/2025-10:00:25
Planilha Orçamentária - Construção do CREAS - Mar 2025 - Fundação Profunda REV1.xlsx
Tipo: Edital
29/10/2025-10:01:21
Estudo Técnico Preliminar - Construção do CREAS - REV1.docx
Tipo: Outros documentos
10/10/2025-14:21:41
Formalização de Demanda - Construção do CREAS - REV1.docx
Tipo: Outros documentos
10/10/2025-14:22:37
Termo de Referência - Construção do CREAS.docx
Tipo: Outros documentos
10/10/2025-14:23:13
Cronograma - Construção do CREAS - Mar 2025 - Fundação Profunda REV1.pdf
Tipo: Cronograma
10/10/2025-14:25:07
Detalhamento BDI - Construção do CREAS - Mar 2025 - Fundação Profunda REV1.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
10/10/2025-14:25:47
Detalhamento LS - Construção do CREAS - Mar 2025 - Fundação Profunda REV1.pdf
Tipo: Outros documentos
10/10/2025-14:26:35
Memória de Cálculo - Construção do CREAS - Mar 2025 - Fundação Profunda REV1.pdf
Tipo: Outros documentos
10/10/2025-14:27:39
Planilha Orçamentária - Construção do CREAS - Mar 2025 - Fundação Profunda REV1.xlsx
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
10/10/2025-14:28:18
Memorial de Calculo.pdf
Tipo: Outros documentos
13/10/2025-12:16:43
Projetos.pdf
Tipo: Outros documentos
13/10/2025-15:27:16
Solicitação Prefeitura Municipal de Ibiraçu ES.pdf
Tipo: Outros documentos
29/10/2025-17:40:00
Resposta de Esclarecimento - Planilha Orçamentária - Construção do CREAS - Mar 2025 - Fundação Profunda REV1.xlsx
Tipo: Documento Anexo
27/11/2025-13:15:05
Resposta de Esclarecimento - Planilha Orçamentária - Construção do CREAS - Mar 2025 - Fundação Profunda REV1.xlsx
Tipo: Documento Anexo
27/11/2025-13:15:05
Parecer Técnico de Engenharia.pdf
Tipo: Outros documentos
17/12/2025-10:47:23
Despacho Agente de Contratação.pdf
Tipo: Outros documentos
17/12/2025-10:47:57
Parecer Habilitacao.pdf
Tipo: Outros documentos
30/12/2025-08:29:22
Parecer_Tecnico Habilitacao_Tecnica.pdf
Tipo: Outros documentos
28/10/2026-10:45:15
despacho de descklassificação - Lider Edificações Ltda.pdf
Tipo: Outros documentos
04/11/2026-13:47:29
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no Município de Ibira...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.065.506,32
Melhor lance
R$ 900.000,00
Unidade:
UN
04/11/2026
04/11/2026 16:47:29 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (despacho de descklassificação - Lider Edificações Ltda.pdf) em 04/11/2026 às 13:47.
04/11/2026 16:45:55 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/11/2026 às 14:00.
04/11/2026 16:45:12 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA com lance de R$ 900.000,00.
04/11/2026 16:45:12 | Sistema
O fornecedor LIDER EDIFICACOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/11/2026 16:45:12 | Sistema
Motivo: Considerando que a empresa LIDER EDIFICACOES LTDA foi convocada, por meio da Plataforma Compras Públicas, para apresentação da proposta de preços readequada, em razão do prosseguimento do procedimento licitatório e da observância da ordem de classificação; Considerando que a referida empresa, por meio de manifestação registrada no chat da Plataforma Compras Públicas, declarou expressamente não possuir interesse em prosseguir no certame e, consequentemente, em assumir a execução do objeto licitado; Diante do exposto, este Agente de Contratação decide pela DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA LIDER EDIFICACOES LTDA , em razão da manifestação expressa de desinteresse em prosseguir no procedimento licitatório, deixando, assim, de apresentar a proposta de preços readequada.
04/11/2026 16:45:12 | Sistema
O fornecedor LIDER EDIFICACOES LTDA foi desclassificado no processo.
04/11/2026 13:14:43 | F. LIDER EDIFICACOES LTDA
Documentação Item 0001: PREZADOS, NAO TEMOS INTERESSE EM EXECUTAR A OBRA.
04/11/2026 12:34:41 | Sistema
Motivo: Solicito ao Arrematante apresentar por meio eletrônico, pela aba documentos complementares, PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance
04/11/2026 12:34:41 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 04/11/2026.
04/11/2026 12:29:32 | Agente de Contratação
bom dia!
03/11/2026
03/11/2026 17:39:17 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/11/2026 às 14:54.
03/11/2026 17:31:42 | Sistema
O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi LIDER EDIFICACOES LTDA.
03/11/2026 17:00:01 | Sistema
Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
03/11/2026 15:40:17 | Sistema
Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 900.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 03/11/2026 às 14:00.
03/11/2026 15:40:17 | Sistema
A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/11/2026 às 14:00.
28/10/2026
28/10/2026 16:27:08 | Sistema
O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
28/10/2026 16:27:08 | Sistema
O fornecedor FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/10/2026 16:27:08 | Sistema
Motivo: A empresa não apresentou proposta de preço.
28/10/2026 16:27:08 | Sistema
O fornecedor FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
28/10/2026 14:24:09 | F. FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT
Documentação Item 0001: Prezados Bom dia! infelizmente não conseguimos cobrir a proposta
28/10/2026 14:08:28 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/10/2026 às 11:23.
28/10/2026 14:07:28 | Sistema
Motivo: Convocamos a 3ª colocada, FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA a manifestar, no dia de hoje (28/10/2026) , até as 12:00 horas, seu interesse em assumir a contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, conforme edital e legislação aplicável.
28/10/2026 14:07:28 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 28/10/2026.
28/10/2026 13:45:15 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico Habilitacao_Tecnica.pdf) em 28/10/2026 às 10:45.
28/10/2026 13:41:45 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 880.000,00.
28/10/2026 13:41:45 | Sistema
O fornecedor ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/10/2026 13:41:45 | Sistema
Motivo: Diante da análise realizada, da documentação apresentada constata-se que a empresa ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NÃO ATENDE integralmente às exigências de Qualificação Técnica contidas no item 13.18. do instrumento convocatório, especificamente quanto à parcela de maior relevância prevista no item 13.18.1 – Capacidade Técnico-Operacional, vez que a CAO apresentado não comprova a execução pretérita dos serviços de relevância, tampouco o quantitativo mínimo de 25,0% exigido pelo Art. 67, `PAR`2º da Lei n° 14.133/2021. Diante da análise realizada, informo que a empresa ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não atendeu integralmente a todas as exigências de Qualificação Técnica contidas no item 13.18. e demais cláusulas pertinentes do instrumento convocatório.
28/10/2026 13:41:45 | Sistema
O fornecedor ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
28/10/2026 10:32:16 | Agente de Contratação
Bom dia a todos!
07/10/2026
07/10/2026 11:09:01 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/10/2026 11:07:44 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2026
02/10/2026 18:21:18 | Sistema
Motivo: Apresentar documentação conforme itens 11.33. e 11.33.1., do Edital.
02/10/2026 18:21:18 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 07/10/2026.
02/10/2026 18:19:14 | Agente de Contratação
Boa tarde! Solicito ao Arrematante, ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA apresentar por meio eletrônico, pela aba 1Cdocumentos complementares 1D, PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais. Juntamente com a proposta de preços atualizada, também deverá apresentar a composição detalhada das especificações e dos custos dos preços unitários (planilha analítica) de TODOS os itens da planilha orçamentária, discriminando as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços, conforme itens 11.33. e 11.33.1., do Edital, sujeitando-se às sanções previstas.
02/10/2026 15:54:19 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/10/2026 às 13:09.
01/10/2026
01/10/2026 12:45:34 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R$ 849.000,00.
01/10/2026 12:45:34 | Sistema
Motivo: Inabilitado após negociação com o fornecedor remanescente
01/10/2026 12:45:34 | Sistema
O fornecedor SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/09/2026
30/09/2026 13:17:00 | Sistema
O fornecedor ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA aceitou a negociação do item 0001 no valor de R$ 849.000,00.
30/09/2026 11:12:06 | Sistema
Observações: Convocamos a 2ª colocada a manifestar, até 30/09/2026, às 09h, seu interesse em assumir a contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, conforme edital e legislação aplicável.
30/09/2026 11:12:06 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 01/10/2026.
30/09/2026 11:12:06 | Sistema
Convocação de licitantes remanescentes conforme previsto no Art. 90 § 2º da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. E-mail de notificação enviado para todos os participantes remanescentes.
29/09/2026
29/09/2026 18:55:57 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/09/2026 às 16:10.
29/09/2026 17:13:40 | Sistema
Motivo: Rejeição da empresa em razão da extinção unilateral do Contrato nº 002/2026, decorrente do reiterado descumprimento da obrigação de início da execução da obra e do desatendimento às determinações da fiscalização, conforme manifestação jurídica constante dos autos, nos termos dos arts. 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021.
29/09/2026 17:13:40 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA pelo autoridade competente para o item 0001.
29/09/2026 17:06:08 | Sistema
Motivo: Adjudicação rejeitada
29/09/2026 17:06:08 | Sistema
O item 0001 teve a adjudicação revertida por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
29/09/2026 17:05:27 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.
29/09/2026 17:02:53 | Sistema
Motivo: Rejeição da empresa em razão da extinção unilateral do Contrato nº 002/2026, decorrente do reiterado descumprimento da obrigação de início da execução da obra e do desatendimento às determinações da fiscalização, conforme manifestação jurídica anexo
29/09/2026 17:02:53 | Sistema
O item 0001 teve a adjudicação revertida por EDUARDO MAROZZI ZANOTTI.