Contratacao de empresa especializada em construcao civil para execucao de obra de estabilizacao de encosta com tecnologia de GEOCOMPOSTO DE PVC, implantacao de drenagens pluviais, muros de contencao e acessos, a serem executados na Avenida Firmino...
000007/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Lilian Patrícia Barbosa Bucaleto Carelli do Couto
Autoridade Competente:
CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO
Apoio:
Ana Claudia Pimentel Escoralique, Graziano Moreira Ornelas, Manoel Jose Moreira Ornelas
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
16/07/2024 às 11:11
Inicio das Propostas
17/07/2024 às 12:00
Limite p/ Impugnações
20/08/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
20/08/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/08/2024 às 11:45
Abertura das Propostas
22/08/2024 às 12:00
Documentos
CO-07-2024-EDITAL - ASSINADO.pdf
Tipo: Edital
16/07/2024-08:11:09
Julgamento da Impugnação - Resposta.pdf
Tipo: Documento Anexo
16/08/2024-12:41:14
Julgamento da Impugnação - Resposta impugnacao Assinada.pdf
Tipo: Documento Anexo
19/08/2024-18:06:25
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Esclarecimento.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - CE072024_Impugnacao.zip
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTA - RUA HERALDO DE ALMEIDA E SILVA Obra de estabilizacao de encosta com t...
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.668.775,51
Melhor lance
R$ 2.682.499,91
Unidade:
SVÇ
Item 2
OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTA - AVENIDA FIRMINO DIAS Obra de estabilizacao de encosta com tecnologia ...
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 5.879.456,75
Melhor lance
R$ 4.394.000,00
Unidade:
SVÇ
Item 3
OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTA - AREA DE FESTA - MUNDO NOVO Obra de estabilizacao de encosta com com t...
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 674.765,46
Melhor lance
R$ 549.499,96
Unidade:
SVÇ
02/09/2024
02/09/2024 13:34:48 | Sistema
O Item 0003 foi homologado por CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO.
02/09/2024 13:34:48 | Sistema
O Item 0002 foi homologado por CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO.
02/09/2024 13:34:48 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO.
02/09/2024 13:34:34 | Sistema
O Item 0003 foi adjudicado por CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO.
02/09/2024 13:34:34 | Sistema
O Item 0002 foi adjudicado por CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO.
02/09/2024 13:34:34 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO.
22/08/2024
22/08/2024 19:09:26 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/08/2024 18:59:42 | Sistema
Justificativa: O prazo proposta era para a manifestação da empresa com relação a Intenção de interposição de recurso
22/08/2024 18:59:42 | Sistema
Intenção: O prazo de intenção de recurso está desconforme com o edital e a Lei 14.133.
22/08/2024 18:59:42 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
22/08/2024 18:58:55 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 22/08/2024 às 16:08.
22/08/2024 18:58:55 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 22/08/2024 às 16:08.
22/08/2024 18:58:55 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/08/2024 às 16:08.
22/08/2024 18:58:37 | Sistema
A habilitação do item 0003 foi encerrada.
22/08/2024 18:58:36 | Sistema
Para o item 0003 foi habilitado o fornecedor J.I. CONSTRUTORA LTDA.
22/08/2024 18:58:30 | Sistema
A habilitação do item 0002 foi encerrada.
22/08/2024 18:58:29 | Sistema
Para o item 0002 foi habilitado o fornecedor J.I. CONSTRUTORA LTDA.
22/08/2024 18:58:22 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
22/08/2024 18:58:19 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor J.I. CONSTRUTORA LTDA.
22/08/2024 18:58:04 | Sistema
Motivo: Documentos enviados pela empresa
22/08/2024 18:58:04 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor J.I. CONSTRUTORA LTDA no item 0003.
22/08/2024 18:57:56 | Sistema
Motivo: Documentos enviados pela empresa
22/08/2024 18:57:56 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor J.I. CONSTRUTORA LTDA no item 0002.
22/08/2024 18:57:47 | Sistema
Motivo: Documentos enviados pela empresa
22/08/2024 18:57:47 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor J.I. CONSTRUTORA LTDA no item 0001.
22/08/2024 18:16:21 | Agente de Contratação
Informo que os documentos de Habilitação estão em análise
22/08/2024 17:57:21 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2024 17:53:25 | F. J.I. CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Em nome do princípio do formalismo moderado e da busca da proposta mais vantajosa , na linha do entendimento do (Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário), caso não tenha sido enviado algum documento ou requisito habilitatório e sua existência seja pré-existente à data de abertura das propostas, ficamos a disposição para apresentar quaisquer documentos faltantes.
22/08/2024 17:52:03 | F. J.I. CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Só está faltando os documentos de proposta. Já estamos finalizando.
22/08/2024 17:49:07 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/08/2024 16:38:39 | F. J.I. CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Obrigado.
22/08/2024 16:35:05 | Agente de Contratação
Prorrogação de prazo concedida.
22/08/2024 16:34:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 22/08/2024.
22/08/2024 16:34:23 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 22/08/2024.
22/08/2024 16:34:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 22/08/2024.
22/08/2024 16:33:01 | F. J.I. CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Talvez não consigamos preparar os documentos todos de proposta a tempo. Poderia prorrogar o nosso prazo por mais 2 horas?
22/08/2024 16:32:26 | F. J.I. CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Boa tarde, Sra. Presidente. Estamos finalizando.
22/08/2024 14:07:47 | Agente de Contratação
Se a empresa necessitar de prorrogação de prazo para o envio, deverá solicitá-lo antes do término do prazo antes estabelecido
22/08/2024 14:06:59 | Agente de Contratação
Se a empresa conseguir elaborar as planilhas e cronogramas no prazo estabelecido, poderá enviá-las conjuntamente com a Habilitação
22/08/2024 14:05:33 | F. J.I. CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Sr(a). Presidente, bom dia. Documentos de habilitação e proposta, correto?
22/08/2024 14:01:35 | Sistema
Motivo: Solicito o envio dos documentos de Habilitação
22/08/2024 14:01:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 22/08/2024.
22/08/2024 14:01:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 22/08/2024.
22/08/2024 14:01:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 22/08/2024.
22/08/2024 14:00:36 | Agente de Contratação
posteriormente se houver a intenção de recursos, serão divulgados os prazos para as apresentações de recursos e contra-recursos
22/08/2024 13:59:49 | Agente de Contratação
Somente a título de informação, serão dados 10 minutos para as empresas apresentarem a intenção de interpor recurso, após a declaração de arrematantes e também ao final da sessão
22/08/2024 13:54:58 | Sistema
O fornecedor VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0002.
22/08/2024 13:49:49 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 22/08/2024 às 10:59.
22/08/2024 13:49:49 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 22/08/2024 às 10:59.
22/08/2024 13:49:49 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/08/2024 às 10:59.