Registro de preços para provável contratação de empresa especializada na manutenção de instalações esportivas, áreas de lazer e demais equipamentos públicos, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender as 14...
014/2025
Informações
Tipo:
Registro de Preços Eletrônico - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Pregoeiro:
Vania Aparecida Ganho
Autoridade Competente:
Marcos Paulo Aranda
Apoio:
Christiane Junqueira de Albuquerque, Julia da Costa Norbim, Kelly Stefany Silva Cassiano Santos, Matheus Cristian Vargas, Regiana Aurich Lopes
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Interna:
-
Datas
Data de Publicação
06/05/2025 às 19:28
Inicio das Propostas
07/05/2025 às 13:00
Limite p/ Impugnações
20/05/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
20/05/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/05/2025 às 13:00
Abertura das Propostas
22/05/2025 às 13:15
Documentos
EDITAL(assinado).pdf
Tipo: Edital
06/05/2025-13:20:28
ETP (1).docx.pdf
Tipo: Outros documentos
06/05/2025-16:30:32
TERMO DE REFERENCIA.pdf
Tipo: Outros documentos
06/05/2025-16:31:05
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Outros documentos
06/05/2025-16:31:39
PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
06/05/2025-16:32:09
AVISO DE LICITAÇÃO PE 014-2025 DOM.pdf
Tipo: Outros documentos
06/05/2025-16:33:01
Imagem digitalizada.pdf
Tipo: Outros documentos
16/05/2025-16:06:27
Julgamento da Impugnação - JULGAMENTO IMPUGNACAO(assinado).pdf
Tipo: Documento Anexo
19/05/2025-20:41:12
JULGAMENTO DA PROPOSTA.pdf
Tipo: Outros documentos
30/06/2025-17:44:38
ATA DE JULGAMENTO NAPS(assinado).pdf
Tipo: Outros documentos
14/07/2025-15:17:21
Publicação.pdf
Tipo: Outros documentos
13/08/2025-14:42:24
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO CARIACICA -.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
01- SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)
13/08/2025
13/08/2025 17:42:24 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Publicação.pdf) em 13/08/2025 às 14:42.
06/08/2025
06/08/2025 15:49:08 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Marcos Paulo Aranda.
06/08/2025 15:49:00 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Marcos Paulo Aranda.
28/07/2025
28/07/2025 13:55:36 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/07/2025
15/07/2025 17:51:22 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 18/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 23/07/2025 às 23:59.
15/07/2025 17:49:26 | Sistema
Intenção: Prezados (as) Senhores (as), Em razão da não disponibilidade dos documentos complementares e/ou composição de preços unitários junto ao sistema eletrônico - Porta de Compras Públicas -, manifestamos o nosso interesse recursal quanto à classificação da empresa METAL PREMO, pelo não atendimento ao item 7.7 e subitens. Além disso, manifestamos também o nosso interesse recursal frente à habilitação da licitante, visto que a documentação apresentada se revela insuficiente para comprovação das parcelas de maior relevância – exigida na proporção de 50% (cinquenta por cento) das quantidades dos itens relacionados - , conforme item 5.1.6 do Edital. Atenciosamente,
15/07/2025 17:49:26 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
15/07/2025 17:49:19 | Sistema
Intenção: Prezados (as), Manifestamos o nosso interesse recursal frente à documentação apresentada pela empresa METAL PREMO, eis que insuficiente para comprovação das parcelas de maior relevância (50% dos itens relacionados), conforme item 5.1.6 do Edital. Apesar do relatório de julgamento da proposta indicar a existência de uma peça relacionada à proposta comercial da empresa, não foi disponibilizado aos demais licitantes os documentos que comprovem a exequibilidade da proposta ofertada, conforme item 7.7 e subitens.
15/07/2025 17:49:19 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
14/07/2025
14/07/2025 18:32:39 | Sistema
O fornecedor HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
14/07/2025 18:18:29 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/07/2025 às 18:18.
14/07/2025 18:18:03 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor METAL PREMO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
14/07/2025 18:17:21 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (ATA DE JULGAMENTO NAPS(assinado).pdf) em 14/07/2025 às 15:17.
14/07/2025 13:30:12 | Sistema
O fornecedor HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
14/07/2025 13:00:56 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/07/2025 às 13:00.
30/06/2025
30/06/2025 20:44:38 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (JULGAMENTO DA PROPOSTA.pdf) em 30/06/2025 às 17:44.
30/06/2025 20:43:12 | Sistema
O fornecedor METAL PREMO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
30/06/2025 20:41:40 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
23/05/2025
23/05/2025 13:31:42 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/05/2025
22/05/2025 13:50:50 | Pregoeiro
A Prefeitura Municipal de Cariacica, através de sua Agente de Contratação e equipe de apoio agradecem a participação de todos e desejam um Bom Dia. Assim aguardamos o envio da proposta comercial atualizada , conforme exigências editalícias.
22/05/2025 13:49:00 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 23/05/2025.
22/05/2025 13:48:50 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 23/05/2025.
22/05/2025 13:47:30 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante METAL PREMO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4.090.000,00.
22/05/2025 13:46:10 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
22/05/2025 13:46:10 | Sistema
O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 4.090.000,00.
22/05/2025 13:42:53 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 4.100.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 22/05/2025 às 10:47:53.
22/05/2025 13:42:53 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
22/05/2025 13:35:58 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 5.251.513,40 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
22/05/2025 13:33:50 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 5.251.513,40 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
22/05/2025 13:32:11 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 4.999.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
22/05/2025 13:31:03 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 4.999.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
22/05/2025 13:26:25 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 5.200.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
22/05/2025 13:26:03 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 5.200.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
22/05/2025 13:21:00 | Pregoeiro
Sejam bem-vindos, iremos iniciar a disputa pelo lote 1. Desejamos sucesso e Boa Sorte!!!...
22/05/2025 13:19:38 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/05/2025 13:19:38 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/05/2025 13:19:25 | Pregoeiro
Bom Dia, sejam bem-vindos (as). Estamos iniciando a disputa eletrônica referente ao Pregão Eletrônico nº 014/2025.
22/05/2025 13:18:58 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/05/2025 13:18:58 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/05/2025 13:18:57 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/05/2025 13:16:53 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
21/05/2025
21/05/2025 20:29:48 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (JULGAMENTO IMPUGNACAO(assinado).pdf) em 21/05/2025 às 17:29.
16/05/2025
16/05/2025 19:06:27 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (Imagem digitalizada.pdf) em 16/05/2025 às 16:06.
06/05/2025
06/05/2025 19:33:01 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (AVISO DE LICITAÇÃO PE 014-2025 DOM.pdf) em 06/05/2025 às 16:33.
06/05/2025 19:32:09 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf) em 06/05/2025 às 16:32.
06/05/2025 19:31:39 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (CRONOGRAMA.pdf) em 06/05/2025 às 16:31.
06/05/2025 19:31:05 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (TERMO DE REFERENCIA.pdf) em 06/05/2025 às 16:31.
06/05/2025 19:30:32 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (ETP (1).docx.pdf) em 06/05/2025 às 16:30.
06/05/2025 19:28:13 | Sistema
Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: As disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 não se aplicam a presente contratação, considerando que o presente caso trata de contratação de serviços de engenharia cujo valor estimado é superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do § 1º, do art. 4º, da Lei Federal 14.133/2023..