Contratação de empresa especializada em arquitetura e/ou engenharia para execução da Obras de reforma da EMEIEF Júlia de Carvalho Fischer, no município de Baixo Guandu/ES, com emprego de mão de obra, insumo, materiais e equipamentos de acordo com a...
000010/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Márcio Macedo Sabóia
Autoridade Competente:
WANDERLEIA RODRIGUES DE ASSUNÇÃO
Apoio:
Janderson Almeida Rosa Matos, Renata Alvarenga Peixoto
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
15/04/2024 às 18:18
Inicio das Propostas
16/04/2024 às 10:00
Limite p/ Impugnações
26/04/2024 às 19:00
Limite p/ Esclarecimentos
26/04/2024 às 19:00
Limite p/ Recebimento das Propostas
02/05/2024 às 11:59
Abertura das Propostas
02/05/2024 às 12:00
Documentos
Concorrência 010-2024.pdf
Tipo: Edital
15/04/2024-14:57:12
Planilha Orçamentária_EMEIEF Júlia de Carvalho Fischer_Orçamento.pdf
Tipo: Orçamento-base
15/04/2024-14:57:35
Planilha Orçamentária_EMEIEF Júlia de Carvalho Fischer_Cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
15/04/2024-14:57:48
Planilha Orçamentária_EMEIEF Júlia de Carvalho Fischer_ Mercado.pdf
Tipo: Outros documentos
15/04/2024-14:58:02
Planilha Orçamentária_EMEIEF Júlia de Carvalho Fischer_Composição.pdf
Tipo: Outros documentos
15/04/2024-14:58:19
Planilha Orçamentária_EMEIEF Júlia de Carvalho Fischer_Memória de Cálculo.pdf
Tipo: Outros documentos
15/04/2024-14:58:35
PMBG_EMEIEF Julia de Carvalho Fischer_01.pdf
Tipo: Outros documentos
15/04/2024-14:58:48
PMBG_EMEIEF Julia de Carvalho Fischer_02.pdf
Tipo: Outros documentos
15/04/2024-14:59:06
Planilha Orçamentária_EMEIEF Júlia de Carvalho Fischer.xlsx
Tipo: Orçamento-base
15/04/2024-15:17:24
Aditivo 01 CONTRATO 038-2024 PLENA - VALOR.pdf
Tipo: Contrato
03/10/2024-15:41:49
Aditivo 01 CONTRATO 038-2024 PLENA - VALOR.pdf
Tipo: Contrato
03/10/2024-15:42:16
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA. Contratação de empresa ...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 326.570,68
Melhor lance
R$ 265.000,00
Unidade:
SVÇ
07/05/2024
07/05/2024 13:40:48 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por WANDERLEIA RODRIGUES DE ASSUNÇÃO.
07/05/2024 13:40:43 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por WANDERLEIA RODRIGUES DE ASSUNÇÃO.
07/05/2024 11:57:47 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/05/2024
03/05/2024 17:39:56 | Agente de Contratação
Por fim, agradecemos a participação de todos!
03/05/2024 17:39:29 | Agente de Contratação
Fica concedido o prazo de 02 dias úteis conforme disposto no item 9.6 do Edital, para a apresentação da Planilha Orçamentaria e Cronograma Físico Financeiro e Documentos de Habilitação.
03/05/2024 17:12:58 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 03/05/2024 às 14:32.
03/05/2024 17:12:33 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/05/2024 17:12:27 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PLENA ENGENHARIA LTDA.
03/05/2024 17:12:15 | Agente de Contratação
Conforme comunicamos damos continuidade ao certame que após apreciação dos Documentos de Habilitação da licitante o resultado foi o seguinte:
03/05/2024 17:07:35 | Agente de Contratação
Srs licitantes, boa tarde!
03/05/2024 14:51:05 | Agente de Contratação
Reunião suspensa para almoço! Retornaremos a partir das 14h de hoje (03/05/2024) após apreciação da documentação para decisão.
03/05/2024 13:47:20 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/05/2024 12:19:14 | Sistema
Motivo: Solicito o envio da Carta proposta atualizada ao lance vencedor (anexo I) e documentos de HABILITAÇÃO conforme disposto no item 5.1.2. do Edital.
03/05/2024 12:19:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:18 do dia 03/05/2024.
03/05/2024 12:17:18 | Sistema
Motivo: Licitante confirmou seu lance final.
03/05/2024 12:17:18 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
03/05/2024 12:16:40 | Sistema
Motivo: Licitante confirmou seu lance final.
03/05/2024 12:16:40 | Sistema
Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 09:18 do dia 03/05/2024.
03/05/2024 12:14:26 | F. PLENA ENGENHARIA LTDA
Negociação Item 0001: Esse já é nosso valor final para execução do objeto.
03/05/2024 12:14:08 | F. PLENA ENGENHARIA LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia!
03/05/2024 12:11:28 | Sistema
Motivo: Dando continuidade, solicitamos a licitante para ultima oferta de lance para o certame.
03/05/2024 12:11:28 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:18 do dia 03/05/2024.
03/05/2024 12:07:38 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante PLENA ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 265.000,00.
03/05/2024 12:07:38 | Sistema
O fornecedor ALP SERVICOS E OBRAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/05/2024 12:07:38 | Sistema
Motivo: Não apresentou o Atestado de Capacidade Técnica Operacional com sua respectiva CAT conforme disposto no Item 20.4.1.2 do Edital. Outrossim, o Atestado apresentado ainda não cumpriu com o quantitativo mínimo definido na alínea “a” do Item 20.4.1.3.1 do Edital de no mínimo 832 m2 de pintura. Restando portanto a Licitante INABILITADA para o certame.
03/05/2024 12:07:38 | Sistema
O fornecedor ALP SERVICOS E OBRAS LTDA foi inabilitado no processo.
03/05/2024 12:06:00 | Agente de Contratação
Conforme previsto daremos continuidade a Sessão remarcada para hoje a partir das 09h00min referente tomada de decisão quanto os documentos de Habilitação da licitante contemplada em primeiro lugar no certame.
03/05/2024 12:03:41 | Agente de Contratação
Bom dia!
02/05/2024
02/05/2024 17:16:11 | Agente de Contratação
Informamos que a sessão está SUSPENSA para análise e retornaremos amanhã 03/05/2024 (SEXTA-FEIRA) a partir das 09h00min com a decisão quanto a documentação de Habilitação da Licitante.
02/05/2024 17:15:39 | Agente de Contratação
Srs licitantes, boa tarde!
02/05/2024 15:05:56 | Agente de Contratação
Boa Tarde! Srs licitantes a Reunião será suspensa para almoço! Retornaremos a partir das 14h.
02/05/2024 14:55:49 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/05/2024 14:43:14 | F. ALP SERVICOS E OBRAS LTDA
Documentação Item 0001: Solicito prorrogação de prazo por igual período para envio de planilha orçamentária bem como documentos de habilitação. Informo que estou com instabilidade na internet
02/05/2024 14:14:48 | Agente de Contratação
Esclarecemos para os Srs Licitantes que será concedido o prazo de 02 dias úteis para a apresentação da planilha orçamentaria e cronograma, após eventual Habilitação da Licitante que se consagrar vencedora conforme item 9.6 do edital.
02/05/2024 14:10:32 | Agente de Contratação
Permanece o prazo para a apresentação da proposta vencedora (ANEXO I) preenchido e documentos de HABILITAÇÃO conforme item 5.1.2 do Edital.
02/05/2024 13:05:01 | F. ALP SERVICOS E OBRAS LTDA
Documentação Item 0001: Solicito prorrogação de prazo
02/05/2024 13:02:55 | Sistema
Motivo: Solicito o envio da Carta proposta atualizada ao lance vencedor (anexo I) e documentos de HABILITAÇÃO conforme disposto no item 5.1.2. do Edital.
02/05/2024 13:02:55 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:02 do dia 02/05/2024.
02/05/2024 12:41:44 | Sistema
O fornecedor PLENA ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
02/05/2024 12:41:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/05/2024 às 10:01.
02/05/2024 12:40:47 | Sistema
O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
02/05/2024 12:38:02 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 263.869,11.
02/05/2024 12:31:17 | Agente de Contratação
consegue melhorar seu preço?
02/05/2024 12:31:11 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 02/05/2024 às 09:51.
02/05/2024 12:30:44 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
02/05/2024 12:30:44 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante ALP SERVICOS E OBRAS LTDA - ME com lance de R$ 264.000,00.
02/05/2024 12:30:14 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
02/05/2024 12:07:33 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/05/2024 12:07:33 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/05/2024 12:07:16 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.