Contratação de empresa especializada em arquitetura e/ou engenharia para execução da obra de calçamento da Rua José do Patrocínio, Bairro Alto Guandu no município de Baixo Guandu/ES, com emprego de mão de obra, insumo, materiais e equipamentos de...
000002/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Márcio Macedo Sabóia
Autoridade Competente:
FABRICIO BENICIO DE BRITO
Apoio:
Flauzario Lopes de Sousa Neto, Janderson Almeida Rosa Matos, Renata Alvarenga Peixoto
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/06/2025 às 14:53
Inicio das Propostas
04/06/2025 às 10:00
Limite p/ Impugnações
19/06/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
19/06/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
24/06/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
24/06/2025 às 12:00
Documentos
Edital Concorrência Eletrônica 002-2025.pdf
Tipo: Edital
03/06/2025-11:49:21
BDI - Orçamento Calçamento Rua José do Patrocínio Alto Guandu alterado após 1° apontamento.pdf
Tipo: Orçamento-base
03/06/2025-11:49:44
ORÇAMENTO - Orçamento Calçamento Rua José do Patrocínio Alto Guandu alterado após 1° apontamento.pdf
Tipo: Orçamento-base
03/06/2025-11:50:00
Orçamento Calçamento Rua José do Patrocínio Alto Guandu alterado após 1° apontamento.xlsx
Tipo: Orçamento-base
03/06/2025-11:50:13
CRONOGRAMA - Orçamento Calçamento Rua José do Patrocínio Alto Guandu alterado após 1° apontamento.pdf
Tipo: Cronograma
03/06/2025-11:50:35
Composição do BDI e leis sociais Rua José do Patrocínio pdf.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2025-11:50:46
COMPOSIÇÕES - Orçamento Calçamento Rua José do Patrocínio Alto Guandu alterado após 1° apontamento.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2025-11:50:58
MEMORIA DE CALCULO - Orçamento Calçamento Rua José do Patrocínio Alto Guandu alterado após 1° apontamento.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2025-11:51:13
Memorial Descritivo PDF Calçamento da Rua José do Patrocínio Alto Guandu Alterado após 1° apontamento.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2025-11:51:28
projetos.rar
Tipo: Outros documentos
03/06/2025-11:51:51
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratacao de empresa especializada na area de engenharia e/ou arquitetura Contratacao de empresa e...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 227.534,23
Melhor lance
R$ 167.000,00
Unidade:
SVÇ
08/07/2025
08/07/2025 16:27:45 | Sistema
O item 0001 foi homologado por FABRICIO BENICIO DE BRITO.
08/07/2025 16:27:38 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por FABRICIO BENICIO DE BRITO.
07/07/2025
07/07/2025 10:54:17 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/07/2025
01/07/2025 18:12:35 | Agente de Contratação
Boa tarde! A sessão será finalizada e ficaremos no aguardo dos prazos recursais. Agradecemos a participação de todos!
01/07/2025 18:05:44 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 04/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/07/2025 às 23:59.
01/07/2025 18:04:27 | Sistema
Intenção: A empresa Nextcon Construtora solicita intenção de recurso pedindo mais prazo para verificação da documentação da empresa Vipcon, pois os 20 minutos são insuficientes
01/07/2025 18:04:27 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
01/07/2025 18:04:24 | Sistema
(CONT. 1) de 25% em relação ao valor estimado pela Administração Pública (R$227.534,23). Tal desconto ultrapassa significativamente o patamar de 25%, frequentemente utilizado como limite indicativo de inexequibilidade, contrariando as práticas de segurança conforme o art. 59, II, da Lei nº 14.133/2021.
01/07/2025 18:04:24 | Sistema
Intenção: À Comissão de Licitação Prefeitura de Baixo Guandu Ref.: Processo Licitatório nº 002/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Objeto: Contratação de empresa especializada em arquitetura e/ou engenharia para execução da obra de calçamento da Rua José do Patrocínio, Bairro Alto Guandu no município de Baixo Guandu/ES, com emprego de mão de obra, insumo, materiais e equipamentos de acordo com a planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e projeto básico, através da Secretaria Municipal de Obras, As empresas Vipcon Montagem e manutenção Ltda, Engecel Construções e serviços e Frater Serviços e consultoria. Em face da proposta apresentada pela empresa Vipcon Montagem e Manutenção, declarada vencedora do certame, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos: Na sessão pública de julgamento das propostas, a empresa VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA e demais empresas apresentaram propostas com valores com um desconto acima... (CONTINUA)
01/07/2025 18:04:24 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
01/07/2025 17:54:16 | Sistema
O fornecedor NEXTCON CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/07/2025 17:35:11 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/07/2025 às 14:55.
01/07/2025 17:34:58 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
01/07/2025 17:34:31 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA.
01/07/2025 17:09:31 | Agente de Contratação
Ás 14:30h será divulgado o resultado da fase de Habilitação.
01/07/2025 17:07:51 | Agente de Contratação
Boa Tarde!
01/07/2025 12:46:05 | Agente de Contratação
Considerando que a Licitante já ANEXOU a PLANIHA DE PROPOSTA READEQUADA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO retornaremos a partir das 14:00h de hoje (01/07/2025) para decisão.
01/07/2025 12:14:57 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/07/2025 às 09:34.
01/07/2025 12:14:42 | Sistema
O fornecedor VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
01/07/2025 12:13:01 | Agente de Contratação
Informamos que os documentos da fase de diligência foram Anexados pelo Fornecedor e daremos seguimento na fase Habilitação da proposta.
01/07/2025 12:07:46 | Agente de Contratação
Bom dia! Informamo aos srs licitantes e interessados que em breve daremos seguimento na sessão conforme previsto na sessão anterior.
30/06/2025
30/06/2025 18:51:49 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/06/2025
27/06/2025 12:19:17 | Agente de Contratação
A sessão está suspensa e será reaberta dia 01/07/2025 às 09h00. Agradecemos a participação de todos!
27/06/2025 12:17:22 | Sistema
Motivo: Considerando a solicitação da Licitante. Considerando o Art 64 da Lei nº 14.133/2021 e considerando que o procedimento licitatório encontra-se em fase de Diligencia, prorroga-se o prazo para apresentação da diligência até segunda-feira, dia 30/06/2025, até as 23h59 mim.
27/06/2025 12:17:22 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 30/06/2025.
27/06/2025 12:15:23 | Agente de Contratação
Bom dia!
27/06/2025 01:40:56 | F. VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA
Documentação Item 0001: PRECISO DE MAIS PRAZO PARA ACABAR DE ANEXAR OS DOCUMENTOS
27/06/2025 01:36:17 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/06/2025 01:29:08 | F. VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA
Documentação Item 0001: VENHO PEDIR MAIS PRAZO PARA APRESENTAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS
26/06/2025
26/06/2025 17:06:02 | F. VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA
Documentação Item 0001: Boa tarde tem como me dar mais um prazo pra apresentar a documentação exigida
24/06/2025
24/06/2025 13:09:59 | Agente de Contratação
Um Bom dia a todos!
24/06/2025 13:09:26 | Agente de Contratação
A sessão está suspensa e será reaberta dia 27/06/2025 às 09h00.
24/06/2025 13:02:10 | Sistema
Motivo: Conforme `PAR` 2º art. 59 da lei 14.133/2021, solicito que a licitante vencedora demonstre a exequibilidade de sua proposta. O prazo de envio da documentação será até dia 26/06/2025 às 23h59min.
24/06/2025 13:02:10 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 26/06/2025.
24/06/2025 12:52:29 | Sistema
O fornecedor NEXTCON CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/06/2025 12:37:00 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 167.000,00.
24/06/2025 12:35:02 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
24/06/2025 12:35:02 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 167.000,00.
24/06/2025 12:33:44 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 170.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 24/06/2025 às 09:38:44.
24/06/2025 12:28:44 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 169.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 24/06/2025 às 09:33:43.
24/06/2025 12:28:44 | Sistema
O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
24/06/2025 12:24:57 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 176.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
24/06/2025 12:24:17 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 176.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
24/06/2025 12:13:49 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 190.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
24/06/2025 12:13:41 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 190.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
24/06/2025 12:05:05 | Agente de Contratação
Srs Licitantes, a sala está aberta para registro dos lances
24/06/2025 12:04:53 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/06/2025 12:04:53 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/06/2025 12:04:36 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/06/2025 12:04:36 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.