CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UBS VERONICA FAVALESSA PESTANA BAIRRO SANTO ANTONIO.
000003/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
RENATA ZANETE
Autoridade Competente:
Henrique Luiz Follador
Apoio:
Antônio Josimar de Andrade, Josilayne Grigório de Azerêdo, Letícia da Silva Santos, Luciana Avila da Cruz Mendes Gama
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
05/08/2024 às 19:09
Inicio das Propostas
06/08/2024 às 11:31
Limite p/ Impugnações
06/09/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/09/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/09/2024 às 11:30
Abertura das Propostas
10/09/2024 às 11:31
Documentos
EDITAL CP 003-2024 FMS(assinado).pdf
Tipo: Edital
05/08/2024-16:08:02
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
05/08/2024-16:08:37
MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf
Tipo: Edital
05/08/2024-16:08:48
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
Tipo: Edital
05/08/2024-16:08:59
UBS SANTO ANTONIO - 01.03.pdf
Tipo: Edital
05/08/2024-16:09:08
UBS SANTO ANTONIO - 02.03.pdf
Tipo: Edital
05/08/2024-16:09:18
UBS SANTO ANTONIO - 03.03.pdf
Tipo: Edital
05/08/2024-16:09:27
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA - ANÁLISE DA PROPOSTA - CONC. 003.2024 FMS.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2024-16:00:27
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - G L O B A L CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UBS VERONICA FAVALESSA PESTANA BAIRRO SANTO ANTONIO.
04/11/2024
04/11/2024 14:09:53 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Henrique Luiz Follador.
04/11/2024 14:09:46 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Henrique Luiz Follador.
15/10/2024
15/10/2024 16:57:10 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/10/2024 16:57:07 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
04/10/2024
04/10/2024 12:51:14 | Presidente da Comissão
Acuso o recebimento da contrarrazão. Tanto o recurso quanto a contrarrazão serão devidamente analisados.
04/10/2024 12:12:23 | Sistema
O fornecedor BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
02/10/2024
02/10/2024 13:05:52 | Presidente da Comissão
Acusamos o recebeimento da peça recursal, estando aberto o prazo para envio das contrarrazões.
01/10/2024
01/10/2024 19:49:46 | Sistema
O fornecedor VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
26/09/2024
26/09/2024 19:38:35 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 01/10/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 04/10/2024 às 23:59.
26/09/2024 19:38:17 | Sistema
Intenção: Manifestamos nossa intenção de interpor recurso quanto à proposta vencedora devido à inexequibilidade, também para verificarmos a documentação de habilitação e garantir o cumprimento integral dos requisitos do edital.
26/09/2024 19:38:17 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/09/2024 19:38:15 | Sistema
Intenção: viemos intencionar por meio deste pedido, devido as ducumentações apresentada a empresa não apresentou nenhuma nota fiscal que comprova sua exequibilidade da sua proposta do serviços ja execultados , e que isso seja analizado pois apenas uma composição sem provas não é comprovado
26/09/2024 19:38:15 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/09/2024 19:38:11 | Sistema
Intenção: manifesto intenções re recurso baseado no paragrafo `PAR` 4ºda lei 14133 No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostascujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração
26/09/2024 19:38:11 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/09/2024 19:38:06 | Sistema
Intenção: Quero que demostre a exequibilidade da proposta uma vez que deu o desconto acima de 25%.
26/09/2024 19:38:06 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/09/2024 19:12:46 | Sistema
O fornecedor VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/09/2024 19:11:59 | Sistema
O fornecedor A.V.P CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/09/2024 19:03:43 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 26/09/2024 às 16:33.
26/09/2024 19:03:27 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
26/09/2024 19:03:26 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA.
26/09/2024 19:03:11 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
26/09/2024 19:03:04 | Sistema
Motivo: Diligência atendida com o encaminhamento das declarações.
26/09/2024 19:03:04 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA no lote 0001.
26/09/2024 19:02:41 | Presidente da Comissão
Registro que foi anexado aos autos e a presente plataforma, a manifestação técnica do setor de engenharia, aprovando a proposta e demais documentos técnicos ligadas a mesma, desde que a empresa encaminhasse as declarações requeridas em sede de diligência. A empresa atendeu a diligência e encaminhou as declarações, assumindo os compromissos firmados nas mesmas, sendo, portanto, habilitada.
26/09/2024 19:00:27 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (MANIFESTAÇÃO TÉCNICA - ANÁLISE DA PROPOSTA - CONC. 003.2024 FMS.pdf) em 26/09/2024 às 16:00.
26/09/2024 18:35:29 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/09/2024 18:24:35 | Sistema
Motivo: Prorroga-se o prazo por mais 03 (três) horas para atendimento a diligência requerida, referente ao envio das declarações, conforme descrito na diligência.
26/09/2024 18:24:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 26/09/2024.
26/09/2024 15:02:27 | Sistema
Motivo: Tendo em vista a análise efetuada pelo Setor de Engenharia, transcrevo abaixo a solicitação determinado no processo e que deverá ser atendida pela empresa, conforme a presente diligência aberta: "que seja emitida declaração de renúncia de reajustes e aditivos, comprometendo-se formalmente a não solicitar aditivos e reajustes ao longo do contrato, a menos que ocorra uma alteração de escopo diretamente demandada pela administração, apresente também uma declaração de firmeza de preços, independente das variações de mercado. Isso implica que a empresa assume os riscos de eventuais aumentos nos preços de insumos e materiais."
26/09/2024 15:02:27 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:05 do dia 26/09/2024.
10/09/2024
10/09/2024 15:03:51 | Presidente da Comissão
Desta forma, neste momento o procedimento está em análise técnica do Setor de Engenharia.
10/09/2024 15:03:05 | Presidente da Comissão
Acuso o recebimento dos documentos, em atendimento a diligência. Registro que os documentos técnicos - planilha, cronograma, memorial, composições e outros - serão encaminhamento para análise técnica do Setor de Engenharia que emitirá parecer com o resultado, que será anexado aos documentos da plataforma.
10/09/2024 13:54:44 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/09/2024 13:53:56 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
10/09/2024 12:13:09 | Sistema
Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada ao valor finalizado, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a composição de preços unitários, oportunizando a empresa a comprovação da exequibilidade da proposta, visto que o valor finalizado na etapa de lances ficou abaixo de 75%, conforme previsto nos itens 6.8, 6.9, 6.10, juntamente com seus subitens, do edital. Solicito também o encaminhamento dos documentos de habilitação determinados no Termo de Referência (item 14 e seus subitens) e no edital (item 7.16 e seus subitens). Conforme previsto no item 7.10 do edital , os documentos aqui requisitados deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (três) horas, prorrogável por igual período, contado a partir da solicitação do Agente de Contratação/Comissão em mensagem registrada no chat do sistema.
10/09/2024 12:13:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 10/09/2024.
10/09/2024 12:05:13 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 10/09/2024 às 12:10.
10/09/2024 11:59:35 | Presidente da Comissão
Quanto as intenções de recurso registradas até o momento, ressalto que serão exigidos os documentos previstos no item 6.9 do edital: Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
10/09/2024 11:53:55 | Sistema
O fornecedor A.V.P CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/09/2024 11:53:24 | Sistema
O fornecedor PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/09/2024 11:52:15 | Presidente da Comissão
Aberto prazo inicial de 10min para manifestação de intenção de recurso quanto a fase de disputa, realizada até o momento.
10/09/2024 11:51:58 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 10/09/2024 às 09:02.
10/09/2024 11:48:33 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 10/09/2024 às 08:50.
10/09/2024 11:48:19 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
10/09/2024 11:48:19 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R$ 89.500,0000.
10/09/2024 11:47:20 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
10/09/2024 11:47:11 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 89.864,2650 para o lote 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
10/09/2024 11:46:42 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 89.864,2650 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.