Contratação de empresa especializada para execução da obra de adequação de acessibilidade, reforma e ampliação do Núcleo Educacional Municipal Professor João Jacob Nicodem, localizado na Linha Serrinha, zona rural de Ipumirim/SC, conforme projetos,...
106/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Henrique Pedro Schneider
Autoridade Competente:
VALDIR ZANELLA
Apoio:
Laudecir Francio
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Interna:
3.013/2025
Datas
Data de Publicação
04/07/2025 às 12:28
Inicio das Propostas
07/07/2025 às 11:30
Limite p/ Impugnações
17/07/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
17/07/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
21/07/2025 às 11:30
Abertura das Propostas
21/07/2025 às 11:31
Documentos
EDITAL.docx
Tipo: Edital
04/07/2025-09:24:01
ANEXO II - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo: Edital
04/07/2025-09:24:01
ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
Tipo: Edital
04/07/2025-09:24:01
ANEXO IV - PARTE 1.rar
Tipo: Edital
04/07/2025-09:24:01
ANEXO IV - PARTE 2.rar
Tipo: Edital
04/07/2025-09:24:01
diligência cnd ipumirim.pdf
Tipo: Outros documentos
24/07/2025-13:59:49
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução da obra de adequação de acessibilidade, reforma e ampliação do Núcleo Educacional Municipal...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 770.877,98
Melhor lance
R$ 571.000,00
Unidade:
SVÇ
25/07/2025
25/07/2025 11:49:02 | Sistema
O item 0001 foi homologado por VALDIR ZANELLA.
25/07/2025 11:47:58 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por VALDIR ZANELLA.
24/07/2025
24/07/2025 17:29:53 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/07/2025 17:26:12 | Sistema
Justificativa: A intenção de recurso foi apresentada para a empresa MERTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que já foi desclassificada do certame
24/07/2025 17:26:12 | Sistema
Intenção: DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO; da proposta readequada no item 9.10.1. a licitante vencedora devera apresentar de acordo com o seu lance final no prazo máximo de 1 dia (um ) útil após o encerramento da seção , a proposta readequada contendo todas as documentações sob pena de desclassificação .
24/07/2025 17:26:12 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
24/07/2025 17:26:04 | Sistema
Justificativa: A intenção de recurso foi apresentada para a empresa MERTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que já foi desclassificada do certame
24/07/2025 17:26:04 | Sistema
Intenção: Gostariamos de solicitar a itenção de recurso para impungnação da empressa vencedora, com base no item 9.2 do edital, sendo que a proposta vencedora foi inferior a 75% do valor global orçado. Além disso a empresa vencedora não apresentou registro ativo no CREA ou CAU no nome da empresa e do profissional, e nem vinclulo entre o profissional responsavél e a empresa, sendo que os atestados estão todos em nome do profissional estando incapacitada técnincamente de executar a obra.
24/07/2025 17:26:04 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
24/07/2025 17:04:46 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/07/2025 às 14:14.
24/07/2025 17:04:40 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/07/2025 17:04:01 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ADELAR PINHEIRO LTDA.
24/07/2025 17:03:18 | Agente de Contratação
e pode ser consultado nesse link: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p1660:5
24/07/2025 17:03:04 | Agente de Contratação
O código da certidão é esse: 614O240725132831
24/07/2025 17:02:49 | Agente de Contratação
Fiz a diligência também da certidão de licitantes inidôneos em nome do sócio, mas por algum motivo, não consigo adicionar ele aqui
24/07/2025 16:59:49 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (diligência cnd ipumirim.pdf) em 24/07/2025 às 13:59.
24/07/2025 16:56:33 | Sistema
Motivo: documentação entregue
24/07/2025 16:56:33 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ADELAR PINHEIRO LTDA no item 0001.
24/07/2025 16:47:09 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/07/2025 14:51:48 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/07/2025 14:46:34 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/07/2025 14:43:46 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/07/2025 14:29:50 | Agente de Contratação
E envie cada declaração separada, que só assim é possível conferir a assinatura digital. Da forma como foram assinadas digitalmente as declarações e depois escaneado não é possível fazer a conferência
24/07/2025 14:27:24 | Sistema
Motivo: As declarações encaminhadas estão destinadas ao município de Paial. Favor encaminhar as declarações conforme edital.
24/07/2025 14:27:24 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:09 do dia 24/07/2025.
24/07/2025 14:01:07 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/07/2025 13:09:03 | Sistema
Motivo: Solicito para que a empresa arrematante encaminhe a documentação de habilitação
24/07/2025 13:09:03 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:09 do dia 24/07/2025.
24/07/2025 12:56:14 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/07/2025 às 10:06.
24/07/2025 12:46:01 | Sistema
O fornecedor ADELAR PINHEIRO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
24/07/2025 12:45:49 | Sistema
Motivo: documentação encaminhada
24/07/2025 12:45:49 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ADELAR PINHEIRO LTDA no item 0001.
24/07/2025 11:23:23 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/07/2025
23/07/2025 13:11:16 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:11 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 13:11:08 | Sistema
Motivo: Solicito para que a nova empresa arrematante encaminhe a proposta readequada
23/07/2025 13:11:08 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:11 do dia 24/07/2025.
23/07/2025 13:09:17 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ADELAR PINHEIRO LTDA com lance de R$ 571.000,00.
23/07/2025 13:09:17 | Sistema
Motivo: A empresa não encaminhou a proposta readequada no prazo estabelecido.
23/07/2025 13:09:17 | Sistema
O fornecedor MERTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
22/07/2025
22/07/2025 12:22:59 | Sistema
O fornecedor ISMAEL ISAC THEODORO - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/07/2025 11:53:27 | Sistema
Motivo: Considerando a solicitação da empresa arrematante e a complexidade da planilha orçamentária, com um número significativo de itens a serem ajustados, defiro o pedido e prorrogo o prazo para a entrega da proposta readequada.
22/07/2025 11:53:27 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 23/07/2025.
21/07/2025
21/07/2025 20:14:33 | F. MERTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Documentação Item 0001: Se possível, deixar o prazo para até quarta-feira às 10 horas
21/07/2025 20:13:10 | F. MERTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Documentação Item 0001: Solicitamos o prazo de mais 24 horas para entregar a documentação
21/07/2025 17:36:02 | Sistema
Motivo: Solicito para que a empresa encaminhe a proposta readequada (orçamento detalhado, BDI, cronograma físico-financeiro), conforme planilha anexa ao processo.
21/07/2025 17:36:02 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 22/07/2025.
21/07/2025 14:00:06 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MILLANO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/07/2025 13:27:35 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/07/2025 13:27:00 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/07/2025 13:06:21 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 22/07/2025.