Contratação de empresa para execução de adequação de estradas vicinais no município de Caldeirão Grande do Piauí-PI.
014/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ANTÔNIO LINDOMAR SOUSA ALENCAR
Autoridade Competente:
DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
Apoio:
Delma Francisca De Jesus, JOÃO PESSOA DE ARAÚJO NETO ALENCAR
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
23/12/2025 às 21:27
Inicio das Propostas
23/12/2025 às 22:00
Limite p/ Impugnações
08/01/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
08/01/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
08/01/2026 às 22:00
Abertura das Propostas
12/01/2026 às 12:30
Documentos
CE 014.2025 - Estradas Vicinais.pdf
Tipo: Edital
05/12/2025-16:21:10
CE 014.2025 - Estradas Vicinais REPUBLICAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
23/12/2025-18:26:52
PROJETO ADEQUAÇÃO ESTRADAS CGP.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
05/12/2025-16:22:20
Julgamento da Impugnação - Resposta Impugnação - CE 014.2025 - Estradas Vicinais.pdf
Tipo: Documento Anexo
15/12/2025-12:12:34
Parecer Técnico - CE 014.2026 A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
14/01/2026-15:08:58
Parecer técnico Final - CE 014.2026 A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
15/01/2026-16:21:50
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNACAO AO EDITAL 14 2025.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - R M DANTAS
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - MANDACARU TERRAPLENAGEM LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - L F S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução de adequação de estradas vicinais no município de Caldeirão Grande do Piauí-PI.
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 2.755.524,18
Melhor lance:
R$ 2.065.000,05
Unidade:
SVÇ
02/03/2026
02/03/2026 19:28:02 | Sistema
O item 0001 foi homologado por DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES.
02/03/2026 19:27:57 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES.
02/03/2026 17:53:32 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/03/2026 17:50:07 | Sistema
Justificativa: ACATA-SE o julgamento proferido, pelas razões técnicas e jurídicas devidamente explicitadas, para CONHECER do recurso administrativo interposto pela empresa Mandacaru Terraplenagem Ltda e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
02/03/2026 17:50:07 | Sistema
DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por MANDACARU TERRAPLENAGEM LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
02/03/2026 17:48:27 | Sistema
Justificativa: ACATA-SE o julgamento proferido, pelas razões técnicas e jurídicas devidamente explicitadas, para CONHECER do recurso administrativo interposto pela empresa L F S Construtora e Empreendimentos Ltda e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
02/03/2026 17:48:27 | Sistema
DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por L F S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
02/03/2026 17:46:42 | Sistema
Justificativa: ACATA-SE o julgamento proferido, pelas razões técnicas e jurídicas devidamente explicitadas, para CONHECER do recurso administrativo interposto pela empresa R M DANTAS LTDA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
02/03/2026 17:46:42 | Sistema
DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por R M DANTAS, conforme justificativa registrada no sistema.
26/01/2026
26/01/2026 13:58:52 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
21/01/2026
21/01/2026 18:47:11 | Sistema
O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
21/01/2026 18:46:57 | Sistema
O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
21/01/2026 18:46:40 | Sistema
O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
20/01/2026
20/01/2026 19:37:04 | Sistema
O fornecedor L F S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
20/01/2026 03:36:29 | Sistema
O fornecedor MANDACARU TERRAPLENAGEM LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
16/01/2026
16/01/2026 14:41:25 | Sistema
O fornecedor R M DANTAS - ME enviou recurso para o item 0001.
15/01/2026
15/01/2026 20:52:43 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 20/01/2026 às 18:00, com limite de contrarrazão para 23/01/2026 às 18:00.
15/01/2026 20:42:35 | Sistema
O fornecedor MANDACARU TERRAPLENAGEM LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/01/2026 20:25:58 | Sistema
O fornecedor R M DANTAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/01/2026 20:21:12 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/01/2026 às 17:51.
15/01/2026 20:21:02 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
15/01/2026 20:21:00 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA.
15/01/2026 19:40:40 | Sistema
O fornecedor R M DANTAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/01/2026 19:25:54 | Sistema
O fornecedor L F S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/01/2026 19:24:59 | Sistema
O fornecedor MANDACARU TERRAPLENAGEM LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/01/2026 19:22:21 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/01/2026 às 16:52.
15/01/2026 19:22:08 | Sistema
O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
15/01/2026 19:21:50 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico Final - CE 014.2026 A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA.pdf) em 15/01/2026 às 16:21.
15/01/2026 17:36:45 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores licitantes.
14/01/2026
14/01/2026 20:37:47 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, a sessão será suspensa e irá retornar dia 15/01/2026 as 14:30h!
14/01/2026 18:59:05 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/01/2026 18:10:32 | Sistema
Motivo: Considerando a divergência identificada entre o valor total da proposta e o cronograma físico-financeiro apresentado, será aberta diligência para que a licitante proceda à correção do cronograma, de modo a adequá-lo integralmente aos valores da proposta e às exigências do edital, assegurando a regularidade e a completude da documentação.
14/01/2026 18:10:32 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 18:08:58 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico - CE 014.2026 A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA.pdf) em 14/01/2026 às 15:08.
14/01/2026 18:01:39 | Agente de Contratação
Boa tarde, senhores licitantes.
13/01/2026
13/01/2026 19:15:06 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise da proposta readequada e irá retornar dia 14/01/2026 as 15:00h!
13/01/2026 17:07:54 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
13/01/2026 16:52:06 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo para anexar proposta realinhada com a composição de custos.
13/01/2026 16:52:06 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:53 do dia 13/01/2026.
13/01/2026 16:51:38 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 2.065.000,05.
13/01/2026 16:51:38 | Sistema
O fornecedor CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/01/2026 16:51:38 | Sistema
Motivo: Licitante não anexou documento solicitado.
13/01/2026 16:51:38 | Sistema
O fornecedor CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA foi desclassificado no processo.
13/01/2026 14:14:11 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo para anexar proposta realinhada com a composição de custos.
13/01/2026 14:14:11 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 13/01/2026.
13/01/2026 14:11:30 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA com lance de R$ 2.064.000,00.
13/01/2026 14:11:30 | Sistema
O fornecedor MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/01/2026 14:11:30 | Sistema
Motivo: Licitante não anexou documento solicitado.
13/01/2026 14:11:30 | Sistema
O fornecedor MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
13/01/2026 12:01:55 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 59, `PAR ` 4º, No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado. Portanto, será aberto prazo para anexar proposta realinhada com a composição de custos para comprovar o valor arrematado.